4A_306/2008 09.09.2008 - Schweizerisches Bundesgericht

 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal  {T 0/2} 4A_306/2008/ech  Arręt du 9 septembre 2008 Ire Cour de droit civil  Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Godat Zimmermann.  Parties X.________, recourant,  contre  Y.________, intimé, représenté par Me François Membrez.  Objet contrat d'entreprise; exigibilité des prétentions de l'entrepreneur; demeure; résiliation,  recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 mai 2008.  Faits:  A. A.a X.________ est propriétaire d'une parcelle d'environ 1'000 m2 sise sur la commune de .... En 2005, il a mis en soumission divers travaux afin de pouvoir édifier des bâtiments sur ce terrain.  Y.________ exploite en raison individuelle une entreprise active dans l'entretien de parcs et jardins, ainsi que dans des travaux de génie civil.  Par deux contrats du 18 octobre 2005, X.________ a confié ŕ Y.________ les travaux de démolition et d'évacuation des constructions et objets occupant la parcelle, d'une part, et les travaux de terrassement du bien-fonds, d'autre part. Les travaux de démolition ont été adjugés pour un montant total de 37'660 fr. alors que le prix des travaux de terrassement a été fixé ŕ 228'407 fr.30. Les contrats prévoyaient que l'adjudication des travaux était Ťnotamment régie par les normes SIA (n° 118 et celles concernant directement les travaux ŕ exécuter)ť et que Ťles situations et factures définitives des travaux ser[aient] envoyées en 3 exemplaires, au nom du maître de l'ouvrage ŕ l'architecte au plus tard le 15 du mois afin que ce dernier puisse établir les ordres de paiement pour la fin du moisť. Il était stipulé que le paiement des travaux s'effectuerait ŕ 90 % en cours de travaux, sur présentation des situations. Un escompte de 2 % du décompte final pour paiement ŕ trente jours a été convenu.  Y.________ a commencé les travaux de démolition le 19 octobre 2005. Le 15 novembre 2005, il a adressé ŕ X.________ la facture finale pour ces travaux-lŕ; le montant total était de 41'964 fr. et le solde ŕ payer s'élevait ŕ 11'964 fr. aprčs déduction d'un acompte de 30'000 fr. Dans une facture du męme jour (Ťsituation n° 1ť), l'entrepreneur réclamait au maître de l'ouvrage un montant de 18'362 fr.70 pour les premiers travaux de terrassement effectués.  Comme X.________ ne payait pas ces deux factures, Y.________ lui a imparti, par télécopie du 30 novembre 2005, un délai au 2 décembre 2005 pour s'exécuter. Le męme jour, X.________ a envoyé trois télécopies ŕ Y.________, notamment pour l'enjoindre ŕ effectuer rapidement les travaux de terrassement, étant donné le retard déjŕ accumulé par rapport aux délais prescrits. Y.________ a contesté toute responsabilité pour d'éventuels retards; il considérait avoir été empęché d'accomplir normalement son travail en raison de l'absence des autorisations communales nécessaires, notamment, pour l'occupation du domaine public et pour l'abattage d'arbres.  Le 5 décembre 2005, X.________ a invité une nouvelle fois Y.________ ŕ agir immédiatement, ŕ se conformer ŕ ses instructions et ŕ effectuer les travaux qui lui avaient été attribués. Par télécopie et pli recommandé du męme jour, Y.________ a mis X.________ en demeure de lui payer la somme de 30'326 fr.70 résultant des deux factures du 15 novembre 2005 jusqu'au lendemain.  X.________ n'a pas versé le montant réclamé mais a réagi par télécopie du 6 décembre 2005, en ordonnant ŕ Y.________ d'exécuter sans délai divers travaux qu'il énumérait, faute de quoi il bloquerait les ordres de paiement prétendument déjŕ envoyés et ferait réaliser les travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur.  Le męme jour, Y.________ a informé X.________ par courrier qu'en raison du refus du maître de régler les factures précitées, il cessait immédiatement son activité et libérerait le chantier dčs le lendemain; il annonçait également l'introduction de procédures tendant ŕ l'inscription d'une hypothčque légale et ŕ une mise en faillite sans poursuite préalable. Le 6 décembre 2005 également, Y.________ a adressé ŕ X.________ une facture de 35'801 fr.50 (Ťsituation n° 2ť), englobant le montant figurant dans la Ťsituation n° 1ť et le prix des travaux de terrassement exécutés entre le 16 novembre et le 6 décembre 2005.  Par courrier du 7 décembre 2005, X.________ a pris acte de la décision de Y.________; relevant les conséquences dommageables que cette décision ne manquerait pas d'avoir, il réservait ses droits et retenait tout paiement en l'état. Deux jours plus tard, il a adressé deux courriers ŕ l'entrepreneur par télécopie. Le premier, daté du 20 novembre 2005, corrigeait plusieurs points de la facture finale du 15 novembre 2005 relative aux travaux de démolition; selon X.________, seuls 3'258 fr.70, aprčs déduction de l'acompte, restaient dus. Dans le second courrier, daté du 9 décembre 2005, le maître contestait divers postes facturés dans la Ťsituation n° 2ť et ne reconnaissait devoir qu'un montant de 18'047 fr.30 (recte: 18'407 fr.30) pour les travaux de terrassement effectués. Y.________ a contesté les corrections apportées par X.________. A.b Par jugement du 10 janvier 2006, confirmé en appel, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté la requęte de faillite sans poursuite préalable introduite par Y.________ ŕ l'encontre de X.________. A.c Le 2 mars 2006, sur requęte de Y.________, le Tribunal de premičre instance a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds de X.________, ŕ concurrence de 47'765 fr.50. Le 21 mars 2006, le tribunal a révoqué son ordonnance et déclaré la requęte sans objet, ŕ la suite de la garantie bancaire de 60'710 fr. produite par X.________ et acceptée par Y.________; ce dernier s'est vu impartir un délai de trente jours pour faire valoir son droit en justice.  B. Le 21 avril 2006, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 47'765 fr.50 plus intéręts ŕ 5 % dčs le 1er décembre 2005. Il faisait valoir que le défendeur n'avait payé ŕ fin novembre 2005 ni la facture finale des travaux de démolition, ni la Ťsituation n° 1ť et qu'il n'avait pas réagi ŕ la mise en demeure du 5 décembre 2005. Dans ces conditions, le demandeur s'estimait en droit de résilier les contrats et de réclamer le paiement de l'ensemble des travaux effectués, dans les rčgles de l'art et le respect des délais, jusqu'au 6 décembre 2005.  X.________ s'est opposé ŕ la demande. Selon lui, la norme SIA 118 applicable en l'espčce prévoyait un délai de paiement de trente jours, de sorte qu'il n'était pas en demeure le 6 décembre 2005 pour n'avoir pas encore payé les factures du 15 novembre 2005. La résiliation des contrats était dčs lors injustifiée et lui a de surcroît causé les dommages suivants: 13'288 fr.60 pour les frais de remise en état du chemin d'accčs au chantier et les frais d'évacuation des matériaux laissés sur place par Y.________; 8'141 fr. pour les frais d'immobilisation des machines de l'entreprise A.________; 13'450 fr. pour les frais de défense qu'il avait dű supporter dans le cadre des procédures de mise en faillite sans poursuite préalable et d'inscription d'une hypothčque légale. X.________ admettait devoir ŕ l'entrepreneur un solde de 3'258 fr.70 pour les travaux de démolition et de 18'407 fr. pour les travaux de terrassement; il entendait compenser ces montants avec ses prétentions liées aux dommages précités.  Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de premičre instance a condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ la somme de 38'463 fr.50 avec intéręts ŕ 5 % dčs le 1er décembre 2005 et débouté les parties de toutes autres conclusions. Statuant le 16 mai 2008 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé le jugement de premičre instance, condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ la somme de 37'353 fr.50 avec intéręts ŕ 5 % dčs le 1er décembre 2005 et débouté les parties de toutes autres conclusions. Aprčs avoir interprété les contrats liant les parties, la cour cantonale est arrivée ŕ la conclusion que les factures du 15 novembre 2005 étaient devenues exigibles le 30 novembre 2005. Elle a jugé au surplus que les autres conditions de la demeure étaient réalisées et que l'entrepreneur avait valablement résilié les contrats de sorte qu'il avait droit au paiement des travaux dont il s'était chargé. Admettant, avec le juge de premičre instance, que les parties avaient convenu de prix fermes pour les travaux adjugés, la cour cantonale a confirmé le montant de 39'031 fr.90 retenu dans le jugement entrepris pour les travaux de démolition; aprčs déduction de l'acompte de 30'000 fr., le montant encore dű ŕ ce titre par X.________ s'élevait ainsi ŕ 9'031 fr.90. En ce qui concerne les travaux de terrassement effectués jusqu'ŕ la résiliation du contrat, les juges genevois ont fixé leur prix ŕ 28'321 fr.60, soit 1'110 fr. de moins que celui retenu en premičre instance. Ils ont estimé en effet que l'entrepreneur n'avait pas prouvé que les travaux supplémentaires donnant lieu ŕ ce dernier poste avaient été agréés par le maître de l'ouvrage. La prétention totale de Y.________ envers X.________ se montait ainsi ŕ 37'353 fr.50. Pour sa part, le maître n'avait aucune créance ŕ invoquer en compensation, dčs lors qu'il ne pouvait prétendre ni ŕ des dommages-intéręts pour les conséquences dommageables d'une résiliation intervenue ŕ bon droit, ni au remboursement de ses frais de défense dans les procédures de faillite et d'inscription d'une hypothčque légale.  C. X.________ forme un recours en matičre civile. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au déboutement de l'intimé de ses conclusions en paiement.  Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, l'effet suspensif demandé par le recourant a été accordé au recours.  Dans sa réponse, l'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.  Considérant en droit:  1. 1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  1.2 Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), cela sans ętre limité par les moyens du recours ni par le raisonnement de la cour cantonale, ce qui implique qu'il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, ŕ l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation ŕ celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arręt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).  1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf aussi art. 105 al. 2 LTF); il faut encore que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la querelle (art. 97 al. 1 LTF). La notion de Ťmanifestement inexacteť évoquée ci-dessus correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135 ch. 4.1.4.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.2). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception ŕ l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  2. Le recourant conteste, sous plusieurs angles, l'exigibilité des prétentions de l'intimé.  Il critique tout d'abord l'interprétation des contrats ŕ laquelle la cour cantonale s'est livrée. Ainsi, la clause contractuelle prévoyant l'envoi des factures au plus tard le quinze du mois pour que les ordres de paiement puissent ętre établis pour la fin du mois ne dérogerait pas ŕ l'art. 190 de la norme SIA 118, instituant un délai de paiement de trente jours.  Dans un deuxičme grief, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir constaté les faits de maničre arbitraire en retenant que le maître, par son comportement entre le 30 novembre et le 6 décembre 2005, avait admis l'exigibilité des créances de l'entrepreneur. Invoquant plusieurs courriers et procčs-verbaux de chantier qui auraient été passés sous silence dans l'arręt attaqué, le recourant soutient s'ętre valablement opposé ŕ l'exigibilité des factures litigieuses en manifestant ŕ l'intimé qu'il attendait de lui qu'il exécute pleinement sa prestation avant de lui payer son dű. En droit, le maître aurait ainsi soulevé l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO, ce qui empęchait l'entrepreneur de résilier les contrats.  Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 372 CO. Se référant ŕ l'ATF 94 II 161, il fait valoir que la retenue du prix ou d'un solde est un moyen licite pour tenter d'obtenir la livraison d'un ouvrage achevé et conforme au contrat. Dans le cas particulier, ni les travaux de démolition, ni les travaux de terrassement indiqués sur la Ťsituation n° 1ť n'auraient été terminés en novembre 2005; le maître aurait ainsi été en droit de ne pas payer les deux factures du 15 novembre 2005, qui n'auraient pas été exigibles, et l'entrepreneur n'aurait pas été fondé ŕ quitter le chantier en raison de la prétendue demeure du recourant.  3. Les parties ont passé deux contrats d'entreprise distincts, l'un portant sur des travaux de démolition (premier contrat), l'autre sur des travaux de terrassement (second contrat).  Selon les constatations cantonales, les travaux de terrassement ont commencé Ťsimultanément ŕ l'achčvement des travaux de démolitionť. Par ailleurs, le 15 novembre 2005, l'entrepreneur a établi la facture finale des travaux de démolition. C'est dire que le premier contrat a pris fin sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme en le résiliant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'intimé était en droit de se départir de ce contrat-lŕ de maničre anticipée ŕ la suite de la demeure qualifiée du maître. La question n'est pas tant de savoir si le montant de 41'964 fr. figurant sur la facture finale était exigible le 6 décembre 2005, lorsque l'entrepreneur a annoncé qu'il cessait son activité, mais bien plutôt de déterminer quel est le prix des travaux de démolition effectués par l'intimé. Le juge de premičre instance, suivi par la cour cantonale, a fixé ŕ 39'031 fr.90 la prétention de l'entrepreneur liée au premier contrat, montant duquel il fallait déduire un acompte de 30'000 fr. Dans son recours, le maître de l'ouvrage ne prétend nulle part que cette appréciation des preuves serait entachée d'arbitraire. L'intimé peut par conséquent encore prétendre ŕ un montant de 9'031 fr.90 en rapport avec le contrat portant sur les travaux de démolition.  4. L'intimé s'est départi du second contrat en raison de la demeure du recourant. Le contrat d'entreprise étant synallagmatique, il convient d'examiner si les conditions d'une résiliation au sens des art. 107 ss CO étaient réunies en l'espčce, comme la cour cantonale l'a admis. Il est ŕ noter que le contrat liant les parties se réfčre ŕ la norme SIA 118; s'agissant de la demeure du maître et de ses conséquences, l'art. 190 norme SIA 118 reprend le systčme des art. 107 ss CO.  4.1 La premičre condition est la demeure du débiteur (art. 107 al. 1 CO), ce qui suppose l'exigibilité de la dette et, sauf exception, une interpellation de la part du créancier (art. 102 al. 1 CO). 4.1.1 Aux termes de l'art. 372 al. 1 CO, le prix est exigible au moment de la livraison de l'ouvrage. Cette rčgle est toutefois de nature dispositive de sorte que les parties peuvent régler différemment l'exigibilité du prix, notamment en adoptant le systčme de la norme SIA 118 (Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd., n. 1162 et n. 1167, p. 322/323). Ainsi, lorsque les parties ont convenu de prix fermes, les art. 144 ss norme SIA 118 édition 1977/1991 prévoient des factures d'acomptes (Abschlagsrechnungen); ceux-ci sont exigibles ŕ la réception d'une demande d'acompte réguličrement établie (art. 148 norme SIA 118; Gauch, op. cit., n. 1169, p. 324). L'exigibilité marque le début du délai de paiement (Gauch/Schumacher, Kommentar zur SIA-Norm 118, n. 1 ad art. 148, p. 556). Selon l'art. 190 al. 1 norme SIA 118, le délai de paiement est de trente jours sauf si le contrat prévoit une autre durée. Il s'agit lŕ d'un Ťpactum de non petendoť, qui permet au maître de s'opposer au paiement d'une prétention exigible en soi (Gauch, op. cit., n. 1179, p. 326/327).  En l'espčce, il n'est pas contesté que le second contrat contient des prix fermes et que les parties ŕ la convention se sont référées en particulier ŕ la norme SIA 118. La Ťsituation n° 1ť du 15 novembre 2005 se présente ainsi comme une facture d'acomptes, ŕ la réception de laquelle le montant de 18'362 fr.70 est devenu exigible. Comme le recourant ne conteste pas avoir reçu cette facture, toute discussion sur le comportement du maître, qui aurait ou non admis l'exigibilité de la créance, se révčle ainsi sans intéręt pour la solution du litige.  En revanche, il convient de rechercher si, comme la cour cantonale l'a admis, les parties ont convenu d'un délai de paiement différant de celui de trente jours prévu ŕ l'art. 190 norme SIA 118. A cet égard, il convient de préciser que, quoi qu'en dise la Chambre civile, celle-ci s'est livrée ŕ une interprétation objective, fondée sur la théorie de la confiance, en analysant les termes de la clause contractuelle litigieuse et son rapport avec les autres dispositions du contrat.  Pour interpréter une clause contractuelle selon la théorie de la confiance, le juge doit rechercher comment cette clause pouvait ętre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer ŕ une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, męme si celui-ci ne correspond pas ŕ la volonté intime de l'intéressée. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Męme si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide ŕ premičre vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas ŕ leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arręts cités).  En l'occurrence, la clause contractuelle litigieuse prévoit en particulier que les Ťsituationsť seront envoyées le 15 du mois au plus tard afin que les ordres de paiement puissent ętre établis pour la fin du mois. Ce texte est clair. Certes, il n'institue pas un délai de paiement unique pour toutes les factures, mais prescrit que le maître devra payer pour la fin du mois toute facture envoyée jusqu'au 15 du mois en question. Le maître disposera ainsi d'un délai de paiement plus long si une facture est envoyée le 25 du mois au lieu du 15. Dans cette optique, un escompte de 2 % pour paiement ŕ trente jours, également prévu dans le contrat, n'apparaît nullement contradictoire avec la clause litigieuse, męme si le recourant soutient le contraire. En conclusion, aucune raison sérieuse ne permet de penser que le sens littéral de la clause litigieuse, du reste rédigée par le recourant lui-męme selon les constatations cantonales, ne reflčte pas la volonté des parties.  Il s'ensuit que la créance résultant des travaux de terrassement déjŕ exécutés était exigible dčs réception de la Ťsituation n° 1ť envoyée le 15 novembre 2005 et que le délai de paiement est venu ŕ échéance le 30 novembre 2005. En vertu du Ťpactum de non petendoť compris dans la clause contractuelle litigieuse, le maître n'était pas tenu de payer la dette exigible avant ce jour-lŕ. 4.1.2 Sauf exception, la demeure suppose en outre une interpellation. En l'espčce, l'intimé a interpellé le recourant ŕ deux reprises, en lui réclamant le paiement par la télécopie du 30 novembre 2005, qui fixait en outre un délai d'exécution au 2 décembre 2005, puis en le mettant en demeure par télécopie et pli recommandé du 5 décembre 2005 impartissant au débiteur un délai de paiement au 6 décembre 2005. C'est dire que, en tout cas dčs réception de l'interpellation télécopiée le 5 décembre 2005 (ATF 103 II 102 consid. 1a p. 105), le maître était en demeure de payer la facture du 15 novembre 2005 relative aux travaux de terrassement. 4.1.3 Pour faire échec ŕ la demeure, le maître peut soulever l'exception d'inexécution, qui permet au débiteur de refuser une prestation en soi exigible (art. 82 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 696; Gauch, op. cit., n. 2381, p. 632). En particulier, le maître peut retenir le prix en vue d'obtenir la réfection de l'ouvrage (ATF 89 II 232 consid. 4a p. 235; 94 II 161 consid. 2c p. 164). Dans le cas présent, il ne résulte pas de l'arręt attaqué que la partie de l'ouvrage faisant l'objet de la Ťsituation n° 1ť était affectée de défauts. Du reste, le recourant ne le prétend pas. Il soutient en revanche que les travaux de terrassement n'avaient été que partiellement exécutés lors de la transmission de la facture, que les délais établis par la direction des travaux n'étaient pas respectés et que le poste 1.02 de la Ťsituation n° 1ť relatif aux travaux d'excavation ne correspondait pas au travail effectivement fourni par l'intimé le 15 novembre 2005.  Ces faits ne ressortent pas de l'arręt entrepris; la cour cantonale ne constate nulle part que les travaux facturés dans la Ťsituation n° 1ť n'auraient pas été exécutés ou ne l'auraient été qu'en partie. A cet égard, le recourant ne démontre pas, d'une maničre conforme aux exigences de motivation en la matičre (cf. consid. 1.3 ci-dessus), que l'absence de constatations sur ce point procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves de la part de la Chambre civile. Au demeurant, il appartenait au débiteur de soulever l'exceptio non adimpleti contractus (ATF 123 III 16 consid. 2b p. 19; 111 II 463 consid. 3 p. 466). Or, le recourant n'a jamais, dans la procédure cantonale, invoqué formellement une telle exception, dont aucune trace ne figure dans l'arręt attaqué. Au surplus, entre la premičre interpellation et la résiliation du contrat, le maître s'est plaint de retards dans les travaux de terrassement, mais n'a pas prétendu que les travaux facturés dans la Ťsituation n° 1ť n'avaient pas été exécutés.  A ce stade, il se confirme ainsi que le maître était en demeure ŕ partir du 5 décembre 2005 au moins.  4.2 Selon la jurisprudence, l'interpellation peut déjŕ contenir la fixation du délai de grâce exigé par l'art. 107 al. 1 CO (ATF 103 II 102 consid. 1a p. 105). Par ailleurs, si le délai imparti est objectivement trop court, le juge n'en déduira pas nécessairement que le créancier ne dispose pas des droits accordés par l'art. 107 al. 2 CO. Dans ce cas, il appartient en effet au débiteur de protester et de demander une prolongation ŕ son cocontractant, faute de quoi il est censé accepter le délai fixé (ATF 116 II 436 consid. 2a p. 440 et l'arręt cité).  En l'occurrence, l'intimé a, dans son interpellation du 5 décembre 2005, imparti un délai d'un jour au recourant. Ce dernier n'a alors pas remis en cause la bričveté de ce délai, qu'il est censé avoir agréé. La seconde condition posée par l'art. 107 al. 1 CO est dčs lors réalisée.  4.3 Conformément ŕ l'art. 107 al. 2 CO, l'intimé était en droit de se départir du contrat pour autant qu'il en ait fait la déclaration immédiate. Tel est manifestement le cas puisque l'entrepreneur a fait savoir au maître le 6 décembre qu'il cessait sur-le-champ son activité et libérerait le chantier dčs le lendemain. Comme l'intimé était fondé ŕ procéder ainsi, le recourant ne dispose ŕ son encontre d'aucune prétention en réparation d'éventuels dommages liés ŕ la fin prématurée du contrat d'entreprise.  4.4 Lorsque, comme en l'espčce, l'exécution de l'ouvrage avait déjŕ commencé, le contrat prend fin ex nunc, et non ex tunc comme le prévoit l'art. 109 al. 1 CO; l'entrepreneur a droit au Ťprix du travail fait et au remboursement des autres dépenses non comprises dans ce prixť (cf. art. 378 al. 1 CO; Gauch, op. cit., n. 1275, p. 355). Aprčs les corrections apportées ŕ la Ťsituation n° 2ť, les juges genevois ont fixé la prétention de l'intimé en rapport avec les travaux de terrassement ŕ 28'321 fr.60. Le recourant ne formule aucune critique contre ce montant, que la cour de céans peut reprendre sans autre.  Sur le vu de ce qui précčde, l'arręt cantonal doit ętre confirmé dans son résultat si ce n'est dans tous ses considérants, ce qui conduit au rejet du recours.  5. Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires et les dépens de l'intimé seront pris en charge par le recourant (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).  Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  1. Le recours est rejeté.  2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.  3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant.  4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.  Lausanne, le 9 septembre 2008  Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre:  Corboz Godat Zimmermann