4A_446/2013 05.02.2014 - Schweizerisches Bundesgericht

 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal        {T 0/2}    4A_446/2013               Arręt du 5 février 2014    Ire Cour de droit civil   Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Carruzzo.  Participants ŕ la procédure  X.________ A.S., représentée par Mes Christopher Bollen et Mathis Kern, recourante,   contre    Z.________ S.A., représentée par Mes Daniel Peregrina et Luca Beffa, intimée.  Objet arbitrage international; droit d'ętre entendu,  recours en matičre civile contre la sentence finale rendue le 16 juillet 2013 par l'arbitre unique CCI.    Faits:    A.  La société de droit turc A.________ A.S. (ci-aprčs: A.________) a entrepris la construction d'une station de compression, en Turquie, plus précisément ŕ V.________, sur le gazoduc reliant ... ŕ ... (ci-aprčs: la station de V.________). A cette fin, elle a fait appel ŕ X.________ A.S. (ci-aprčs: X.________ ou la recourante), autre société de droit turc, active dans le domaine de la construction. La réalisation du projet devait ętre terminée le 26 juin 2008. Une fois achevée, la station de V.________ serait reliée ŕ ce gazoduc par le procédé dit de piquage en charge (en anglais:  hot tapping ), lequel consiste ŕ opérer un branchement sur un pipeline sans interrompre le flux du liquide qui s'y écoule. Pour effectuer cette opération, X.________ a mis en oeuvre un sous-traitant, spécialiste de ce genre de travail, la société de droit belge Z.________ S.A. (ci-aprčs: Z.________ ou l'intimée). X.________ et Z.________ ont signé, le 9 juillet 2007, un contrat, soumis au droit turc, relatif tant ŕ la livraison de pičces qu'ŕ la fourniture de services pour le piquage en charge ŕ exécuter sur le site de la station de V.________ (ci-aprčs: le contrat). Le prix total de l'ouvrage a été fixé ŕ 850'000 USD (297'086 USD pour le matériel et 552'914 USD pour les services). La fourniture des services devait débuter le 1er février 2008, avec une tolérance de 15 jours avant ou aprčs cette date. Le contrat ne fixait pas de date pour la fin des travaux, mais réglait néanmoins la durée de ceux-ci et les conséquences d'un éventuel dépassement de délai. A l'époque de la conclusion du contrat, Z.________ travaillait sur la station de compression de W.________, proche de la ville turque éponyme (ci-aprčs: la station de W.________). L'équipement qu'elle entendait utiliser pour l'exécution des travaux prévus par le contrat se trouvait en ce lieu oů elle intervenait comme sous-traitante de la société B.________, laquelle agissait en qualité d'entrepreneur principal pour le compte du męme maître de l'ouvrage qu'ŕ la station de V.________, ŕ savoir A.________. Z.________ était censée achever ses travaux ŕ W.________ ŕ la fin du mois de juillet 2007, ce qui lui aurait laissé suffisamment de temps pour démonter l'équipement et l'amener ŕ V.________ avant la date prévue pour le début de la fourniture de ses services (i.e. le 1er février 2008, plus la marge de tolérance sus-indiquée). Cependant, B.________ est devenue insolvable pendant la réalisation du projet, ce qui a provoqué l'arręt des travaux vers la troisičme semaine de juillet 2007, quelque 10 jours avant la fin prévue de ceux-ci, et le blocage de l'équipement de Z.________ ŕ W.________. Les travaux de démontage de cet équipement n'ont finalement commencé que le 11 janvier 2008. Ils devaient durer 10 jours, mais se sont prolongés bien au-delŕ en raison des conditions atmosphériques (température ambiante de -25°C pendant la journée). Qui plus est, le 8 février 2008, lors du démontage, une pičce (  torsion shaft ) d'une machine s'est tordue, ce qui a provoqué l'arręt des opérations de démontage jusqu'ŕ l'arrivée d'une pičce de rechange en provenance des Etats-Unis. Le 5 mars 2008, X.________ s'est adressée ŕ A.________ pour lui expliquer la situation et solliciter une prolongation de 70 jours du délai fixé pour l'achčvement des travaux ŕ V.________. A l'appui de cette requęte, elle invoquait les conditions climatiques extręmes ŕ W.________, la nécessité d'attendre de recevoir la pičce de rechange commandée aux Etats-Unis ainsi que des raisons incontrôlables. Le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite ŕ cette requęte, estimant que les circonstances invoquées par X.________ ne constituaient pas un cas de force majeure. Aprčs avoir reçu le  torsion shaft de rechange et avoir transporté son équipement ŕ V.________, Z.________ a commencé les travaux de piquage en charge le 1er avril 2008 et les a terminés le 18 mai 2008. Durant cette période, A.________, par contrat de location du 5 mai 2008, a cédé ŕ X.________ l'usage d'une machine de type TM-760, du fait que Z.________ avait rencontré des problčmes avec sa propre machine du męme type. Z.________ a effectivement utilisé la machine louée par X.________ durant la premičre quinzaine de mai 2008. Les frais de location et les frais de transport de cette machine de W.________ ŕ V.________ et retour, de męme que les frais afférents ŕ un dépôt de garantie de 100'000 USD, ont été assumés par X.________. Le 27 octobre 2008, Z.________ a adressé deux factures de 300'000 USD et 252'914 USD ŕ X.________, qui ne les a pas payées et n'a pas non plus obtempéré ŕ réception d'une mise en demeure datée du 23 novembre 2009 et émanant d'un cabinet d'avocats turc. Une médiation, tentée ŕ l'instance de Z.________, n'a pas abouti.   B.  Le 16 novembre 2011, Z.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le contrat, a déposé une requęte d'arbitrage, dirigée contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient ŕ ce que X.________ fűt condamnée ŕ lui payer la somme de 552'914 USD, intéręts en sus, et ŕ ce que toutes les conclusions de son adverse parties fussent rejetées. Ce faisant, Z.________ réclamait le paiement des services qu'elle avait fournis en exécution du contrat. Pour sa part, X.________ a conclu, en dernier ressort, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'un montant total de 587'052,34 USD. Elle a, en outre, requis, au besoin, la compensation des créances réciproques des parties. Siégeant ŕ Genčve, l'arbitre unique désigné par la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) a rendu sa sentence finale en date du 16 juillet 2013. Il a admis la demande de Z.________, rejeté l'ensemble des conclusions reconventionnelles formulées par X.________ et condamné cette derničre au paiement de tous les frais et dépens de la procédure arbitrale, toutes autres requętes et demandes étant écartées. En substance, l'arbitre unique, aprčs avoir présenté longuement les positions respectives des parties, a considéré que Z.________ avait fourni les services prévus par le contrat, que ceux-ci n'étaient pas entachés de défauts, au sens de l'art. 360 al. 2 du Code des obligations turc (ci-aprčs: COT) et que, męme dans l'hypothčse inverse, X.________ ne serait pas en droit de réclamer une réduction du prix de l'ouvrage pour ne pas avoir notifié en temps utile un avis des défauts ŕ Z.________. S'agissant de la demande reconventionnelle, il l'a tout d'abord rejetée en tant qu'elle prenait appui sur l'art. 9 du contrat, qui prévoyait une pénalité de retard. L'arbitre unique a ensuite écarté les diverses prétentions élevées par X.________ au titre des frais payés pour la location de la machine TM-760 mise ŕ sa disposition par A.________. Analysant les faits pertinents, il en a déduit, en droit, que le contrat de location constituait, pour Z.________, une  res inter alios acta. Pour le reste, les différents fondements juridiques invoqués par X.________ afin d'étayer ses prétentions de ce chef ont été tous exclus par l'arbitre unique: la représentation (art. 32 COT), parce que Z.________ n'avait pas autorisé X.________ ŕ agir en son nom ŕ l'égard de A.________; le contrat, parce que la disposition invoquée (l'art. 13 § 2) ne concernait pas le type de prétentions en cause; la violation du contrat (art. 96 COT), parce que X.________ n'en avait pas apporté la preuve; l'enrichissement illégitime (art. 61 COT), enfin, parce qu'une éventuelle créance en résultant eűt été prescrite en 2008 déjŕ. L'arbitre unique a encore exclu la prise en compte, au titre de l'art. 159 al. 2 COT, des coűts et pénalités que le retard pris par Z.________ dans l'exécution de ses obligations contractuelles était censé avoir occasionnés ŕ X.________, étant donné qu'aucune faute ne pouvait ętre imputée ŕ la société belge. Il a enfin rejeté la demande de réparation formée par la société turque aprčs avoir constaté que celle-ci, contrairement ŕ ses allégations, n'avait pas vu sa réputation entachée ŕ l'égard de tiers, et singuličrement de A.________, cette derničre ayant continué ŕ travailler avec elle aprčs la réalisation de la station de V.________.   C.  Le 16 septembre 2013, X.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 16 juillet 2013. A titre principal, elle reproche ŕ l'arbitre unique d'avoir méconnu son droit d'ętre entendue sur plus d'un point (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Elle lui fait également grief d'avoir statué  infra petita, en violation de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Elle soutient enfin, dans un moyen subsidiaire, que l'arbitre unique aurait enfreint l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en n'appliquant pas le droit d'office sans égard au principe  iura novit curia. Dans sa réponse du 21 novembre 2013, Z.________ a conclu au rejet du recours. L'arbitre unique a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai dont elle disposait pour ce faire.    Considérant en droit:    1.  D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre unique, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes deux le français. Conformément ŕ sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arręt en français.   2.  Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problčme en l'espčce. Rien ne s'oppose donc ŕ l'entrée en matičre.   3.  La recourante dénonce la violation de son droit d'ętre entendue dans le principal moyen de son mémoire. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). En Suisse, le droit d'ętre entendu se rapporte surtout ŕ la constatation des faits. Le droit des parties d'ętre interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de maničre restreinte. En rčgle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de rčgles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas ŕ ętre entendues de façon spécifique sur la portée ŕ reconnaître aux rčgles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite rčgle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arręt 4A_254/2010 du 3 aoűt 2010 et les précédents cités). Le droit d'ętre entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arręts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision ŕ rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou ŕ la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur ętre reproché, au titre de la violation du droit d'ętre entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, męme implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arręts cités). C'est ŕ la lumičre de ces principes jurisprudentiels que seront examinées, ci-aprčs, les diverses critiques formulées par la recourante au titre de la violation de son droit d'ętre entendue.   4.  Le premier grief de la recourante concerne "la violation de ses devoirs par l'intimée suite ŕ l'arręt de chantier ŕ W.________" (recours, n. 35 ŕ 74).   4.1. L'arbitre unique a jugé que le retard avec lequel la fourniture des services prévus dans le contrat a débuté n'était pas imputable ŕ une faute de l'intimée, mais ŕ un malheureux enchaînement de circonstances (sentence, n. 386 ŕ 392; cf. let. A., 2e §, ci-dessus). Pour aboutir ŕ une telle conclusion, il a écarté l'allégation de la recourante selon laquelle l'intimée aurait pu récupérer son équipement plus tôt (sentence, n. 387). Selon la recourante, en réduisant son argumentation ŕ cette seule allégation, l'arbitre unique aurait passé sous silence les quatre éléments suivants qu'elle lui avait réguličrement soumis.   4.1.1. Premičrement, l'intimée n'avait pas demandé, ou pas demandé en temps utile, ŕ A.________ l'autorisation de venir récupérer son équipement sur le site de W.________ pour lui permettre de respecter ses engagements contractuels (recours, n. 40 ŕ 52). Aux dires de la recourante, il ressortirait du témoignage de R.________, responsable des opérations de l'intimée sur place, que cette derničre avait délibérément tardé ŕ demander la libération de son équipement, car elle pouvait tirer un revenu considérable - 2'800 USD par jour - de la prolongation du séjour de celui-ci sur le site de W.________, et qu'elle avait attendu la fin novembre, voire décembre 2007, soit 4 ou 5 mois aprčs l'arręt du chantier de W.________ pour entamer des négociations sérieuses avec A.________ afin de pouvoir accéder au site et démonter son équipement. Dčs lors, en ne prenant pas en compte ces allégations-lŕ, étayées par ce témoignage et rappelées de surcroît aux §§ 5-8 du mémoire aprčs audience (  post-hearing brief ) de la recourante du 8 février 2013, l'arbitre unique n'aurait pas traité les questions décisives de l'existence ou non d'une demande de l'intimée tendant ŕ la libération de son équipement et, le cas échéant, du caractčre tardif ou non de pareille demande.   4.1.2. En second lieu, et en rapport avec les faits sous-tendant la premičre branche de son moyen, la recourante affirme qu'il n'est pas juridiquement admissible en droit turc pour un entrepreneur, d'une part, de laisser délibérément son équipement entre les mains du maître principal afin d'encaisser un loyer confortable et, d'autre part, d'invoquer le "blocage" du męme équipement pour justifier son retard dans l'exécution de ses obligations (recours, n. 53 ŕ 55). Selon elle, l'arbitre unique ne se serait pas penché sur cet argument, pourtant invoqué au § 7 du mémoire aprčs audience susmentionné.   4.1.3. La recourante fait encore valoir, en troisičme lieu, qu'il n'était pas impossible pour l'intimée de faire venir l'équipement nécessaire d'ailleurs que de W.________ (recours, n. 56 ŕ 60). A l'en croire, elle aurait soulevé cette question en soutenant, dans son mémoire aprčs enquętes, non seulement que l'intimée aurait dű trouver une solution au problčme causé par l'immobilisation temporaire de son équipement, mais encore que ce problčme ne la concernait nullement. Elle aurait d'ailleurs expliquer, dans une écriture du 20 janvier 2012, qu'en droit turc, seule une impossibilité objective de fournir la prestation contractuelle eűt permis ŕ l'intimée d'échapper ŕ sa responsabilité. Or, la sentence attaquée serait muette sur tous ces points.   4.1.4. En dernier lieu, la recourante expose avoir soutenu, dans l'instance arbitrale, que l'intimée n'avait pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'un commerçant prudent pour s'assurer qu'elle serait en mesure d'exécuter ses obligations, violant ainsi les devoirs imposés par le droit turc (recours, n. 61 ŕ 66). Ce nonobstant, l'arbitre unique n'aurait pas examiné si l'intimée avait tiré parti, afin d'éviter tout retard, de l'intervalle de six mois séparant le terme prévu pour l'exécution des travaux ŕ W.________ (fin juillet 2007) et celui convenu pour le début des travaux ŕ V.________ (1er février 2008). En définitive, la recourante se plaint d'avoir été placée dans la męme situation que si elle n'avait pas pu présenter ses arguments. A son avis, ceux-ci étaient essentiels pour la solution du litige, car leur prise en considération eűt nécessairement amené l'arbitre unique ŕ imputer ŕ l'intimée le retard pris par cette derničre dans la fourniture des services contractuels et, partant, ŕ allouer ŕ la recourante les dommages-intéręts réclamés de ce chef (recours, n. 67 ŕ 70).   4.2. Examinés ŕ la lumičre des objections que leur oppose l'intimée dans sa réponse au recours (p. 3 ŕ 16), les arguments ainsi avancés par la recourante appellent les remarques faites ci-aprčs.   4.2.1. D'une maničre générale, la question de l'imputabilité du retard avec lequel les travaux de piquage en charge ont débuté sur le site de V.________ et, plus précisément, celle de savoir si l'intimée pouvait se voir reprocher d'avoir tardé ŕ démonter son équipement se trouvant sur le site de W.________ n'a nullement échappé ŕ l'arbitre unique. Celui-ci a exclu la possibilité d'en faire grief ŕ l'intéressée (sentence, n. 382) et il a expliqué, en se référant ŕ des témoignages et ŕ deux pičces, qu'il ne pouvait tenir pour avérée l'hypothčse, émise par la recourante, selon laquelle l'intimée aurait pu récupérer cet équipement plus tôt qu'elle ne l'a fait (sentence, n. 387). Il avait du reste retenu ŕ ce propos, dans ses constatations de fait préalables, que toutes les parties concernées s'étaient rencontrées plusieurs fois pour discuter de la situation et de la nécessité de démonter l'équipement en vue de son transport ŕ V.________ (sentence, n. 102). Sans doute l'arbitre unique n'a-t-il pas expressément écarté l'argument de la recourante d'aprčs lequel l'intimée aurait préféré encaisser de A.________ un loyer de 2'800 USD par jour, tant et aussi longtemps qu'elle ne pourrait pas récupérer son équipement, plutôt que de réclamer la levée immédiate du blocage de celui-ci. On peut néanmoins admettre qu'il l'a fait de maničre implicite et a contrario en refusant d'imputer ŕ l'intimée la responsabilité du démontage tardif de son équipement. Quoi qu'il en soit, force est d'observer, avec l'intimée, que pareil argument ne saurait prospérer. D'abord, son auteur l'a invoqué de maničre pour le moins étique et sybilline dans son mémoire aprčs audience (§§ 5-8). Ensuite, il sollicite les dires du témoin censés étayer cet argument en en proposant une version tronquée pour les besoins de sa démonstration. Aussi bien, ce témoin (R.________) n'a jamais indiqué que l'intimée avait réclamé ŕ A.________ le paiement du loyer précité, mais a simplement relevé qu'elle avait écrit une lettre ŕ cette société, le 6 aoűt 2007, pour attirer son attention sur les problčmes que posait l'immobilisation forcée de son matériel sur le site de W.________. En réalité, sous le couvert du moyen pris de la violation de son droit d'ętre entendue, la recourante tente de remettre en cause la conclusion, tirée par l'arbitre unique de son appréciation des preuves pertinentes, quant ŕ la responsabilité pour le retard survenu dans le démontage de l'équipement se trouvant ŕ W.________ et, plus généralement, pour le non-respect du délai contractuel dans lequel les travaux de piquage en charge auraient dű débuter ŕ la station de V.________. Semblable tentative est vaine car elle fait fi de l'interdiction de critiquer l'appréciation des preuves qui prévaut dans la procédure de recours fédérale visant une sentence arbitrale internationale.   4.2.2. Les motifs énoncés ci-devant privent de tout fondement la prémisse du raisonnement formant la deuxičme branche du grief dont il est question au consid. 4.1.2 du présent arręt, puisque ce raisonnement repose sur l'affirmation, non prouvée, voulant que l'intimée ait laissé ŕ dessein son équipement entre les mains de A.________ afin d'encaisser un loyer confortable.   4.2.3. Comme l'intimée le fait remarquer avec raison, l'affirmation de la recourante, constitutive de la troisičme branche du grief considéré, selon laquelle "il n'était pas objectivement impossible de faire venir l'équipement nécessaire d'ailleurs que de W.________", n'était pas contenue dans le reproche tout général, fait ŕ l'intimée au § 6 du mémoire aprčs audience de la recourante, de n'avoir pas trouvé de solution ŕ son prétendu problčme durant l'intervalle de six mois susmentionné, au lieu de réclamer plus d'argent ŕ A.________. Elle l'était encore moins dans l'assertion par laquelle la recourante avait indiqué que les difficultés rencontrées par l'intimée ne la concernaient pas et étaient étrangčres ŕ la cause en litige (męme écriture, § 1, 2 et 8). Dčs lors, l'arbitre ne saurait se voir reprocher par la recourante de n'avoir pas examiné spécifiquement un argument que celle-ci ne lui avait pas présenté. La recourante se réfčre, en outre, s'agissant des "rčgles juridiques applicables", ŕ plusieurs arguments qu'elle aurait fournis ŕ l'arbitre unique dans une écriture du 20 janvier 2012 (pičce n° 5), ouvrages de doctrine ŕ l'appui, pour lui démontrer qu'en droit turc, seule une impossibilité objective de fournir sa prestation contractuelle - condition non réalisée en l'espčce, selon elle - eűt permis ŕ l'intimée d'échapper ŕ sa responsabilité. Or, la sentence attaquée serait muette sur ce point (recours, n. 59). La pertinence de cette derničre affirmation est plus que douteuse. De fait, l'arbitre unique a retenu que l'origine de l'impossibilité temporaire pour l'intimée de fournir ses services n'était pas une faute de l'intéressée, mais un malheureux enchaînement de circonstances. Il a donc conclu implicitement au caractčre objectif de l'impossibilité pour cette partie de fournir sa prestation contractuelle et traité ainsi le problčme soulevé par la recourante. Quoi qu'il en soit, la critique toute générale que formule cette derničre dans le passage topique de son mémoire, critique qu'elle étaye d'un renvoi ŕ des paragraphes chiffrés d'un mémoire qui n'en comporte point, n'est pas admissible.   4.2.4. Cette derničre remarque s'applique aussi ŕ la référence faite par la recourante ŕ la męme écriture en rapport avec la quatričme branche de son grief oů elle reproche ŕ l'intimée de n'avoir pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'un commerçant prudent pour s'assurer qu'elle serait en mesure d'exécuter ses obligations. Au demeurant, la démonstration tentée ici par la recourante ne consiste qu'en une simple redite si on la compare aux trois éléments qui ont déjŕ été examinés. Elle se fonde du reste, elle aussi, sur le présupposé erroné, tiré du témoignage de R.________, touchant les motifs du retard avec lequel l'intimée aurait réclamé la restitution de son équipement bloqué ŕ W.________.   4.3. Il suit de lŕ que le premier grief formulé par la recourante se révčle infondé dans ses quatre branches.   5.    5.1. Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'ętre entendue, la recourante expose, ŕ l'appui d'un deuxičme grief intitulé "L'invocation par l'intimée d'un cas de force majeure en rapport avec son retard dans l'exécution de ses services" (recours, n. 75 ŕ 93), qu'elle a fait valoir dans l'instance arbitrale, au moyen d'une conclusion reconventionnelle, son droit au paiement d'une indemnité de retard, fondé sur l'art. 9 du contrat, en relation, notamment, avec le début tardif de la fourniture des services convenus. Elle ajoute que l'arbitre unique l'a éconduite sur ce point, au motif qu'elle avait accepté sans réserve le début différé des services fournis. Contestant le bien-fondé de cette conclusion, la recourante soutient que l'arbitre unique a omis, par inadvertance, de traiter la question de l'applicabilité de l'art. 16 du contrat, qu'elle avait soulevée devant lui. Il lui aurait échappé qu'en vertu de cette clause, dans l'hypothčse oů A.________ n'accepterait pas l'existence du cas de force majeure invoqué par l'intimée, le droit de la recourante d'exiger une pénalité de retard sur la base de l'art. 9 du contrat serait automatiquement réservé. Or, les faits de la cause, en particulier les lettres échangées entre les différents protagonistes au sujet du retard dans la fourniture des services, démontreraient - contrairement ŕ ce que l'arbitre unique a retenu, en dépit des déclarations concordantes des parties, ŕ l'égal de ce qu'avait fait un autre arbitre unique dans la cause formant l'objet de l'arręt publié aux ATF 121 III 331 - que l'intimée avait bel et bien invoqué des circonstances s'apparentant ŕ la force majeure visée par l'art. 16 du contrat, mais qu'elle n'avait pas été suivie par A.________. Aussi, selon ses dires, la recourante ne pouvait-elle se voir opposer le fait d'avoir accepté sans réserve la fourniture tardive des services de l'intimée, étant donné qu'une réserve de ses prétentions fondées sur l'art. 9 du contrat résultait déjŕ de la seule application de l'art. 16 dudit contrat. Par conséquent, l'arbitre unique aurait violé le droit d'ętre entendu de la recourante en ne prenant pas en considération l'argumentation juridiquement pertinente qu'elle lui avait présentée sur ce point.   5.2. Le grief ainsi résumé se révčle infondé ŕ plus d'un titre. D'abord, il n'est pas exact, du point de vue formel en tout cas, que l'arbitre unique n'aurait pas traité la question de l'applicabilité de l'art. 16 du contrat. En effet, il l'a abordée expressément sous le n. 321 de sa sentence, en écartant l'objection de la recourante tirée du texte de cette clause, dont il a cité un extrait. Sans doute le problčme de la pénalité de retard, au sens de l'art. 9 du contrat, visé dans ce paragraphe, et le moyen de la recourante, fondé sur l'art. 16 du contrat, n'ont-ils été examinés par lui qu'en relation avec la livraison tardive des pičces, et non avec le début tardif de la fourniture des services, puisqu'il a envisagé séparément et successivement la prétention litigieuse en fonction des deux objets distincts de la prestation contractuelle due par l'intimée. Cependant, sous le n. 339 de sa sentence, l'arbitre unique, aprčs avoir émis de sérieuses réserves quant ŕ l'applicabilité męme de l'art. 9 du contrat ŕ la fourniture tardive des services (sentence, n. 330 ŕ 338), a indiqué qu'en toute hypothčse, la recourante était forclose ŕ se prévaloir de cette derničre circonstance pour des raisons similaires ŕ celles indiquées plus haut au sujet de la prétention se rapportant ŕ la livraison tardive des pičces (" ..., for reasons similar to those set forth above with respect to the late delivery of the Goods. "). Or, il n'est pas douteux, si l'on considčre la construction logique du raisonnement tenu par l'arbitre unique, que le n. 321 de la sentence attaquée était inclus dans le renvoi opéré sous le n. 339 d'icelle. Cela étant, dire si l'arbitre unique aurait dű admettre que les conditions d'application de l'art. 16 du contrat étaient réalisées en l'espčce, relativement ŕ la fourniture tardive des services, est un problčme qui relčve de l'application du droit aux faits de la cause et qui échappe, partant, ŕ l'examen de la Cour de céans (cf. art. 190 al. 2 LDIP a contrario), de męme qu'est soustraite ŕ l'examen de celle-ci la question de savoir si la sentence attaquée est suffisamment motivée sur ce point (cf. consid. 3, avant-dernier §, ci-dessus). Il n'est pas évident ensuite, quoi qu'en dise la recourante, que les parties étaient d'accord entre elles pour admettre que l'intimée avait bel et bien invoqué un cas de force majeure pour justifier le début différé de ses services ŕ la station de V.________ (recours, n. 83). L'intimée, non sans quelque raison, relčve, ŕ ce propos, en mettant en doute la bonne foi de son adverse partie, que la recourante avait soutenu le contraire dans la procédure arbitrale, en affirmant que ce retard était dű ŕ une faute de l'entreprise belge (réponse, p. 18 avec les références aux n. 144, 147 et 156 de la sentence). Les éléments de preuve mentionnés dans le recours (n. 87) ne consistent, d'ailleurs, qu'en des messages échangés par l'intimée et son représentant en Turquie avec A.________, et non pas avec la recourante. C'est le lieu d'observer, en relation avec cette remarque, qu'en vertu de l'art. 16 du contrat, selon la traduction française qu'en propose la recourante (recours, p. 6, note de pied 3), la partie souhaitant se prévaloir de circonstances constitutives ŕ ses yeux d'un cas de force majeure devait "sans délai notifier par écrit ŕ l'autre partie", et non pas ŕ un tiers tel que le maître de l'ouvrage principal (i.c. A.________), "le début et la fin desdites circonstances". Par ailleurs, l'arbitre a fait application de l'art. 158 al. 2 COT - l'équivalent, en droit turc, de l'art. 160 al. 2 du code suisse des obligations (CO) - qui rčgle les conditions auxquelles une partie est en droit de demander ŕ la fois que le contrat soit exécuté et la peine conventionnelle acquittée. Et il a admis que ces conditions n'étaient pas réalisées en l'espčce, parce que la recourante avait accepté sans réserve l'exécution tardive des services. Selon lui, il ressortait, en effet, des courriers électroniques échangés par les parties aprčs l'achčvement des travaux confiés ŕ l'intimée, que la recourante n'avait jamais remis en question la facture afférente ŕ ceux-ci, mais avait formulé diverses demandes visant ŕ pouvoir payer le montant de celle-ci de maničre échelonnée (sentence, n. 340 ŕ 342). Or, la recourante ne s'en prend pas ŕ cet élément de la motivation, qui paraît se suffire ŕ lui-męme, et elle ne tente en tout cas pas de démontrer en quoi l'application de l'art. 16 du contrat rendrait sans objet toute référence ŕ l'art. 158 al. 2 COT. Enfin, l'arbitre unique, ŕ la suite de l'intimée, a estimé qu'il serait contraire ŕ la bonne foi (  venire contra factum proprium ) d'admettre que la recourante, qui n'avait jamais réclamé le paiement de pénalités de retard en raison du début tardif de la fourniture des services, puisse attendre le dépôt de sa demande reconventionnelle pour élever, alors seulement, une prétention qu'elle avait initialement considérée spontanément comme n'étant pas due ou qu'elle avait renoncé ŕ réclamer (sentence, n. 343). Cette application générale du principe de la bonne foi est laissée intacte par la recourante.   6.    6.1. Il a été relevé, dans le résumé des faits de la cause, que, durant la période d'exécution des travaux de piquage en charge, la recourante s'était fait céder par A.________ l'usage d'une machine de type TM-760, qu'elle avait mise ŕ la disposition de l'intimée, laquelle rencontrait des problčmes avec sa propre machine du męme type; cela lui avait occasionné un certain nombre de frais (cf. let. A., antépénultičme §, ci-dessus). Dans la procédure arbitrale, la recourante a conclu, ŕ titre reconventionnel, au paiement par l'intimée de 587'052,34 USD au total, montant qu'elle a opposé en compensation ŕ la partie reconnue de la créance de l'intimée (276'914 USD), le surplus devant lui revenir. Ce faisant, elle a réclamé, en plus d'une indemnité pour tort moral de 100'000 USD et d'une pénalité de retard de 85'000 USD au titre de l'art. 9 du contrat, l'indemnisation de son dommage matériel, arręté ŕ 402'052,34 USD et comprenant trois postes chiffrés, dont une créance de 77'326,28 USD pour l'ensemble des frais relatifs ŕ la location de la machine TM -760 (sentence, n. 169, 175 et 177). A l'appui de cette derničre prétention, elle a invoqué divers fondements juridiques possibles, en particulier l'enrichissement illégitime (sentence, n. 162 ŕ 170 et les références). A ce stade de la procédure, seul est litigieux le rejet de cette prétention-lŕ dans la mesure oů elle repose sur ce fondement-ci. Examinant ladite prétention ŕ ce titre, l'arbitre unique l'a rejetée au motif que la recourante s'était bornée ŕ citer les termes de l'art. 61 COT sans fournir d'explications sur les conditions posées par le droit turc pour l'application de cette disposition relative ŕ l'enrichissement illégitime, ni indiquer en quoi ces conditions étaient réalisées  in casu (sentence, n. 374). Se référant ensuite ŕ l'art. 66 COT, il a constaté qu'en tout état de cause, la prétention litigieuse était prescrite dčs lors que la recourante avait laissé s'écouler plus d'une année entre le moment oů elle avait payé le loyer de la susdite machine, en été 2007, et celui oů elle en avait réclamé le remboursement ŕ l'intimée pour cause d'enrichissement illégitime, en 2012 (sentence, n. 375 et 376).   6.2. Dans un troisičme et dernier groupe de moyens, la recourante critique cette partie de la sentence pour trois motifs qu'il y a lieu d'examiner successivement.   6.2.1. Au titre de la violation de son droit d'ętre entendue, la recourante fait tout d'abord grief ŕ l'arbitre unique de n'avoir pas pris connaissance des explications qu'elle lui avait présentées sous n. 63 de son mémoire aprčs audience au sujet de l'art. 61 COT et, singuličrement, de celle, étayée par une citation doctrinale, voulant que l'enrichissement illégitime puisse aussi résider dans le fait d'éviter la diminution de son patrimoine en profitant de la prestation de l'appauvri (recours, n. 97 ŕ 100). Elle souligne, en outre, qu'elle avait rappelé, au paragraphe précédent de la męme écriture (n. 62), en reproduisant le texte de la disposition pertinente (art. 356 al. 3 COT) ainsi qu'un extrait d'un ouvrage de doctrine, que c'est en principe ŕ l'entrepreneur de fournir, ŕ ses frais, les outils et l'équipement nécessaires ŕ la réalisation de l'ouvrage. Malgré qu'en ait la recourante, le reproche adressé par elle ŕ l'arbitre unique tombe ŕ faux. En effet, si ce dernier n'est pas entré en matičre sur la prétention déduite de l'enrichissement illégitime, c'est parce qu'il a jugé que la demanderesse reconventionnelle n'avait pas suffisamment exposé les bases factuelles et juridiques de cette prétention, autrement dit qu'elle n'avait pas satisfait au devoir que la langue allemande désigne par le terme  Substanzierungspflicht. Or, la lecture des paragraphes précités du mémoire aprčs audience (n. 62 et 63) lui donne raison. De fait, les deux paragraphes en question, qui ne couvrent qu'une page et demie, ne contiennent rien de plus que la citation du texte des art. 61 et 356 COT, assortie, pour chacun de ceux-ci, d'un bref extrait d'une opinion émanant d'un professeur de droit turc (...). On y cherchera en vain une quelconque subsomption. C'est dire que l'arbitre unique ne peut pas se voir reprocher d'avoir passé sous silence des arguments de fait ou de droit qui ne lui avaient pas été valablement soumis, ni, partant, d'avoir méconnu son devoir minimum de traiter les problčmes pertinents.   6.2.2. Il est vrai que la maničre dont il introduit le n. 375 de sa sentence ("  irrespective of wether this provision [l'art. 61 COT]  is applicable or not, ... ") pourrait donner ŕ penser que l'arbitre unique ne s'est pas fait une opinion définitive sur ce point. Cela expliquerait pourquoi il a cru devoir se pencher ensuite sur le problčme de la prescription de la créance litigieuse (sentence, n. 376). Si cette hypothčse était la bonne, l'argument tiré de la prescription n'aurait pas un caractčre subsidiaire par rapport au précédent, mais serait le seul ŕ justifier le rejet de la prétention fondée sur l'enrichissement illégitime. Il est nécessaire, dčs lors, d'examiner les critiques dont il fait l'objet. Une précision liminaire s'impose en ce qui concerne les faits pertinents. Elle consiste ŕ relever, avec la recourante (recours, n. 103), une erreur de date commise par l'arbitre unique. L'erreur a trait ŕ la fixation du moment ŕ partir duquel la prescription a commencé ŕ courir. Il s'agirait, selon l'arbitre unique, de l'été 2007, de sorte que le délai de prescription annal aurait expiré l'été suivant (sentence, n. 376). Or, la chose est exclue parce que le męme arbitre avait constaté auparavant que le contrat de location entre A.________ et la recourante avait été conclu le 5 mai 2008 et que l'intimée avait utilisé la machine TM-760 durant la premičre quinzaine du męme mois (sentence, n. 113). Quoi qu'il en soit, l'inadvertance commise par l'arbitre unique ne porte pas ŕ conséquence, car, męme reportée correctement ŕ l'été 2009, l'échéance du délai de prescription n'en est pas moins survenue bien avant le moment oů la recourante a fait valoir pour la premičre fois sa créance au titre de l'enrichissement illégitime, soit dans sa demande reconventionnelle du 29 juin 2012.   6.2.2.1. Dans une premičre branche de cet ultime grief, la recourante reproche ŕ l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'ętre entendue en ne traitant pas une question juridique essentielle qu'elle avait valablement invoquée, ŕ savoir l'application de l'art. 118 al. 3 COT. Selon elle, cette disposition, tel l'art. 120 al. 3 CO, prévoit que la compensation d'une créance prescrite peut ętre invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment oů elle pouvait ętre compensée. Or, en l'espčce, la créance en restitution de l'enrichissement illégitime, qui avait pris naissance en mai 2008, n'était pas prescrite au moment oů elle pouvait ętre compensée avec la créance de l'intimée en paiement du prix de l'ouvrage, matérialisée par deux factures portant la date du 27 octobre 2008. Par conséquent, ŕ suivre la recourante, l'arbitre unique aurait commis un déni de justice formel ŕ son détriment en n'analysant pas la question de la prescription sous l'angle de l'art. 118 al. 3 COT. De surcroît, en appliquant l'art. 66 COT isolément, sans inviter la recourante ŕ se prononcer sur l'applicabilité de la disposition précitée, il aurait pris cette partie par surprise en fondant sa sentence sur un raisonnement qu'elle ne pouvait pas anticiper (recours, n. 104 ŕ 108). Cette double critique ne peut pas ętre retenue. D'une part, comme l'intimée le souligne avec raison, la recourante n'a jamais soumis ŕ l'arbitre unique l'argument tiré de l'art. 118 al. 3 COT qu'elle qualifie aujourd'hui de "question juridique essentielle". Et, contrairement ŕ ce qu'elle avance sous le n. 106 de son recours, le seul fait d'avoir invoqué expressément,  pendente lite, la compensation des créances réciproques des parties, n'équivalait nullement ŕ la présentation de cet argument particulier. Aussi est-elle malvenue de reprocher aprčs coup ŕ l'arbitre unique de ne pas avoir traité cette question. D'autre part, l'intéressée soutient ŕ tort avoir été prise au débotté. L'intimée, en effet, avait invoqué expressément la prescription de la créance fondée sur l'enrichissement illégitime, en se référant ŕ l'art. 66 COT, dans son mémoire aprčs audience du 8 février 2013 (p. 105 et 106; cf. sentence, n. 242). A réception de cette écriture, la recourante aurait donc dű logiquement se demander comment elle pourrait écarter l'exception de prescription, ce qui l'eűt amenée ŕ envisager d'opposer ŕ celle-ci l'objection fondée sur l'art. 118 al. 3 COT. Elle aurait alors pu avancer spontanément un argument tiré de cette disposition, voire, étant donné que l'instruction de la cause touchait ŕ sa fin, demander ŕ l'arbitre unique qu'il lui donnât la possibilité de le faire. En revanche, elle ne pouvait pas demeurer sans réaction et se réserver de revenir ultérieurement ŕ la charge dans l'hypothčse oů l'arbitre unique jugerait sa prétention reconventionnelle prescrite (cf. arręt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2).   6.2.2.2. La recourante se plaint en outre, dans la deuxičme branche du grief considéré, du fait que l'arbitre unique aurait "matériellement statué  infra petita ", violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, "en ne traitant pas cet aspect de la demande reconventionnelle" (recours, n. 109). Le moyen ne saurait prospérer. Aussi bien heurte-t-il de front une jurisprudence solidement établie, touchant la disposition citée, selon laquelle le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références).   6.2.2.3. En dernier lieu, la recourante relčve, par surabondance, que l'arbitre a violé l'adage  iura novit curiaet, partant, l'ordre public procédural en s'abstenant d'appliquer l'art. 118 al. 3 COT (recours, n. 110). La motivation de l'ultime grief de la recourante, qui se limite ŕ cette remarque surabondante, est sujette ŕ caution. Du reste, la critique tombe ŕ faux. Point n'est besoin d'examiner plus avant, en l'espčce, la question de savoir si le susdit adage, dans la signification que lui donne la recourante, fait partie ou non de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Certains auteurs paraissent le nier en s'appuyant sur des précédents qui n'abordent toutefois pas directement la question du point de vue théorique (cf. par ex.: Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n° 1611, p. 466, lesquels citent les arręts 4P.242/2004 du 27 avril 2005 consid. 7.3 et 4P.119/1998 du 13 novembre 1998 consid. 1b/bb). Quant aux auteurs mentionnés dans le recours (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique ŕ la lumičre de la LDIP, 2e éd. 2010, n° 843), qui semblent plutôt de l'avis contraire, ils soulignent néanmoins que la maxime  iura novit curia n'est pas violée lorsque le tribunal arbitral s'inspire de l'art. 16 LDIP pour mettre la preuve du contenu du droit applicable ŕ la charge des parties (ibid., avec une référence au premier arręt précité). Dans le męme ordre d'idées, un autre auteur, se fondant sur le second arręt susmentionné, exclut une violation de l'ordre public si le tribunal arbitral ne recherche pas une rčgle de droit étranger applicable, alors qu'aucune des parties ne l'a invoquée (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 173 ad art. 77 LTF). La situation évoquée par ce dernier auteur est précisément celle qui prévaut dans le cas concret. L'arbitre unique n'a pas examiné l'application de l'art. 118 al. 3 COT parce que cette disposition n'avait pas été invoquée devant lui. A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu de le lui reprocher sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, si tant est que cette disposition soit applicable, qu'au chiffre 10 de l'acte de mission du 4 mai 2012, il avait été convenu, s'agissant du droit turc applicable, que les parties devraient en prouver le contenu ("  The parties shall prove the content of the applicable law ").   7.  La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).    Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:    1.  Le recours est rejeté.   2.  Les frais judiciaires, arrętés ŕ 7'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.   3.  La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens.   4.  Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ l'arbitre unique.   Lausanne, le 5 février 2014  Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse  La Présidente: Klett  Le Greffier: Carruzzo