4A_486/2014 25.02.2015 - Schweizerisches Bundesgericht

 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal        {T 0/2}    4A_486/2014               Arręt du 25 février 2015    Ire Cour de droit civil   Composition Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. Greffier: M. Carruzzo.  Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Mes Antonio Rigozzi et Fabrice Robert-Tissot, recourante,   contre   X.B.________, représentée par Mes Sandra De Vito Bieri et Anton Vucurovic, intimée.  Objet arbitrage international; droit d'ętre entendu,  recours en matičre civile contre la sentence finale rendue le 30 juin 2014 par le Tribunal arbitral CCI.    Faits:    A.  A.________, société anonyme de droit xxx, est l'une des holdings du groupe éponyme détenu par une famille xxx et actif sur le plan mondial dans plusieurs secteurs, en particulier dans le développement des énergies renouvelables. En collaboration avec un ressortissant yyy, elle a élaboré sept projets de construction de centrales hydroélectriques en différents endroits du territoire de yyy (ci-aprčs: les  HEPP Projects ). A.________ était titulaire de ces projets et les contrôlait - seule, dans un cas, avec ce ressortissant yyy dans les six autres - par le biais de six sociétés de droit yyy chapeautées, ŕ une exception prčs, par une holding (ci-aprčs: les  Project Companies ). La société de droit yyy X.B.________ est une filiale du groupe B.________, lequel oeuvre dans le domaine de l'énergie, entre autres activités. Dans le prolongement de deux  memoranda of understanding conclus les 12 aoűt et 21 octobre 2009 par des entités du groupe auquel chacune d'elles appartient, A.________, en tant que venderesse, et X.B.________, comme acquéresse, ont signé, le 12 janvier 2010, un contrat d'achat d'actions (  Share Purchase Agreement; ci-aprčs: le  SPA ), complété par deux conventions d'actionnaires, en vertu duquel la premičre a cédé ŕ la seconde, entre autres participations, la moitié des actions détenues par elle dans la holding contrôlant cinq des six  Project Companieset le 48,55% de la société contrôlant la sixičme  Project Company. Les modalités d'exécution de cette vente, telles que le paiement du prix d'achat et le transfert des titres, ont fait l'objet de clauses détaillées et compliquées, insérées dans le  SPA. La clause 3.1.3 du  SPA prévoyait que les cocontractantes acceptaient d'assumer les coűts d'investissements futurs au prorata des actions détenues par chacune d'elles, et ce jusqu'ŕ un plafond d'investissement (  Investment Cap ) de 138 millions d'euros, A.________ s'engageant ŕ payer seule l'intégralité des montants dépassant ce plafond. En outre, selon la clause 4.2 du  SPA, X.B.________ pourrait exiger le rachat de sa participation par A.________ (  buy-back guarantee ) dans tout  HEPP Project qui ne serait pas finalisé ŕ l'expiration d'un délai de 12 mois, force majeure réservée, de męme que pour tout projet que les parties décideraient de ne pas achever ou qui deviendrait juridiquement impossible ŕ terminer. L'exécution du  SPA - contrat régi par le droit matériel suisse (clause 19.1) - et des autres accords liant les parties a donné lieu ŕ de nombreuses difficultés qui sont relatées en détail dans le mémoire de recours de A.________ (n. 23 ŕ 60).   B.  Le 29 juin 2011, X.B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le  SPA, a déposé une requęte d'arbitrage dirigée contre A.________, d'une part, et contre trois membres de la famille contrôlant le groupe du męme nom, d'autre part. Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Au terme d'une instruction dont certaines des modalités seront exposées plus loin dans la mesure utile, le Tribunal arbitral a rendu, le 30 juin 2014, une sentence finale par laquelle il a admis partiellement la demande de X.B.________ visant A.________, mais l'a rejetée intégralement en tant qu'elle concernait les trois personnes physiques codéfenderesses. La société xxx a été condamnée ŕ payer ŕ la société yyy une somme correspondant ŕ plusieurs millions de francs suisses.   C.  Le 2 septembre 2014, A.________ (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 30 juin 2014. Par lettre du 22 octobre 2014, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations sur le recours. En tęte de sa réponse du 18 novembre 2014, X.B.________ (ci-aprčs: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, dans sa réplique du 10 décembre 2014, et l'intimée, dans sa duplique du 5 janvier 2015, ont maintenu leurs précédentes conclusions.    Considérant en droit:    1.  D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément ŕ sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arręt en français.   2.  Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours - une sentence finale -, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problčme en l'espčce. Ainsi, rien ne s'oppose ŕ l'entrée en matičre. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents moyens soulevés dans le mémoire de recours. A cet égard, il sied de rappeler - ce que la recourante paraît avoir quelque peu oublié ŕ lire sa réplique - qu'un recourant ne peut se servir de cette écriture ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-ŕ-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arręt 4A_199/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.1 et l'arręt cité).   3.  La recourante reconnaît expressément que les rectifications apportées par le Tribunal arbitral ŕ divers chefs du dispositif de sa sentence dans un addendum du 3 novembre 2014, conformément ŕ la requęte ad hoc déposée par elle, ont rendu sans objet l'un de ses griefs (réplique, n. 37). Le grief en question, formulé sous n. 87 ŕ 89 du mémoire de recours, ne sera donc pas examiné.   4.  Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir commis un déni de justice formel ŕ son détriment (recours, n. 73 ŕ 86).   4.1. Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, le droit d'ętre entendu n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). Le droit d'ętre entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arręts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision ŕ rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou ŕ la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur ętre reproché, au titre de la violation du droit d'ętre entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, męme implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arręts cités).   4.2. En substance, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir omis d'appliquer les principes d'interprétation établis par le droit suisse ŕ l'art. 18 al. 1 CO, tel qu'interprété par la jurisprudence. Soulignant que cette disposition légale n'est męme pas mentionnée dans la sentence attaquée, elle déplore que les arbitres n'aient recherché ni la volonté réelle et concordante des parties ni, en l'absence de preuve d'une telle volonté, leur volonté présumée, ŕ déterminer par l'application du principe de la confiance. Ce n'était pourtant pas faute de leur avoir rappelé la nécessité d'y procéder, ainsi qu'elle l'avait fait notamment sous n. 116 ŕ 118 de sa duplique en attirant leur attention sur cette problématique. Selon la recourante, l'argumentation qu'elle avait développée dans la procédure arbitrale consistait ŕ soutenir qu'au regard des circonstances - telles les modifications des  HEPP Projects décidées d'un commun accord ou ordonnées par les autorités compétentes -, les garanties liées au plafond d'investissement (clause 3.1.3 du  SPA ) et aux délais d'exécution (clause 4.2 du  SPA ) devaient ętre interprétées en ce sens qu'elles avaient été fournies pour les projets dans l'état oů ils se présentaient au moment de la conclusion du  SPA ou de la délivrance de la licence s'y rapportant. En d'autres termes, ces garanties, dűment interprétées, devaient nécessairement ętre adaptées en fonction des modifications apportées aux  HEPP Projects, ce qui commandait une élévation du plafond d'investissement et une prolongation des délais d'exécution. Cependant, le Tribunal arbitral, considérant, par une application prohibée en droit suisse du principe  in claris non fit interpretatio, que le  SPA ne soulevait pas de problčme d'interprétation, avait refusé d'entrer en matičre sur cette argumentation, violant ainsi le droit d'ętre entendu de la recourante. Et cette derničre de conclure sa démonstration en précisant "d'emblée" (sic) qu'il ne s'agit pas pour elle de se plaindre d'une mauvaise application par le Tribunal arbitral des rčgles du droit suisse touchant l'interprétation des contrats, semblable grief étant irrecevable dans un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale, mais de dénoncer le fait que les arbitres n'ont pas pris en considération sa thčse fondée sur l'art. 18 CO par suite d'une inadvertance ou d'un malentendu. C'est la raison pour laquelle la recourante, mettant en exergue le caractčre formel du droit d'ętre entendu, affirme que la sentence attaquée doit ętre annulée sans égard au résultat de l'interprétation qu'auraient effectuée les arbitres s'ils n'avaient pas violé cette garantie procédurale.   4.3.    4.3.1. En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tout d'abord, rechercher la réelle et commune intention des parties. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures ŕ la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties aprčs la conclusion du contrat (arręt 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les auteurs cités). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si la volonté réelle des parties ne peut pas ętre établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi ętre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relčve du droit, s'effectue non seulement d'aprčs le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), ŕ l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).   4.3.2. La sentence attaquée ne cite pas l'art. 18 al. 1 CO. Dans un premier temps, la recourante semblait vouloir attacher de l'importance ŕ cet état de choses (recours, n. 75). Toutefois, aprčs que l'intimée lui eut fait remarquer qu'il arrivait męme au Tribunal fédéral de ne pas mentionner expressément la disposition en question dans sa jurisprudence touchant l'interprétation des contrats (réponse, n. 31 avec renvoi ŕ l'ATF 132 III 268 consid. 2.3.2), elle a fini par concéder, avec raison d'ailleurs, qu'un renvoi explicite ŕ cette rčgle n'est pas indispensable, encore qu'elle persiste, erronément, ŕ voir dans l'absence de renvoi un indice du défaut de traitement de l'argumentation y relative (réplique, n. 26). En réalité, le seul point décisif, au regard de la garantie formelle du droit d'ętre entendu invoquée par la recourante, consiste ŕ déterminer si le Tribunal arbitral a procédé, oui ou non, ŕ l'interprétation des clauses pertinentes du  SPA, conformément aux principes déduits de l'art. 18 al. 1 CO, tels qu'ils viennent d'ętre rappelés, quand bien męme il n'a pas cité cette disposition. Dans l'affirmative, le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP tomberait ŕ faux, sans égard au résultat de l'interprétation effectuée, c'est-ŕ-dire męme si ce résultat devait se révéler faux, voire insoutenable, puisqu'aussi bien l'application du droit matériel pertinent est exorbitante du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours visant une sentence arbitrale internationale. Que le Tribunal arbitral ait effectivement interprété, ŕ la lumičre des susdits principes, les clauses du  SPA concernant les garanties ŕ fournir par la recourante en cas de dépassement du plafond d'investissement ou du délai d'exécution des projets n'est pas contestable, quoi qu'en dise l'intéressée, laquelle, bien qu'elle s'en défende, cherche manifestement ŕ remettre en cause le résultat de cette interprétation, qui ne la satisfait pas, sous le couvert du grief de violation de son droit d'ętre entendue. Il a, du reste, consacré plus de 40 pages de sa sentence ŕ l'examen de cette question, en y relatant en détail les positions antagonistes des parties et en tranchant chaque fois les points litigieux en faveur de l'une des deux thčses en présence (sentence, p. 80 ŕ 123, n. 288 ŕ 446; voir aussi: sentence, p. 45 ŕ 51, n. 133 ŕ 152). Le Tribunal fédéral ne se laissera pas entraîner sur le terrain du bien-fondé de cette interprétation, oů la recourante cherche indirectement ŕ le conduire. Il s'en tiendra aux quelques remarques formulées ci-aprčs afin de démontrer que les arbitres ne se sont pas soustraits ŕ leur devoir de rechercher le sens ŕ donner aux garanties litigieuses. Avec sa duplique du 13 décembre 2012, la recourante avait déposé deux rapports d'expertise - l'un, d'ordre technique (le rapport R-72), l'autre, de nature juridique (le rapport R-73) - destinés ŕ prouver les modifications apportées aux  HEPP Projects. L'intimée s'était opposée ŕ l'admission de ces moyens de preuve et le Tribunal arbitral, lui emboîtant le pas, avait décidé de les écarter du dossier au motif qu'ils ne portaient pas sur des faits pertinents (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de procédure n° 6 du 13 juillet 2013). La recourante ayant manifesté par la suite ŕ plusieurs reprises son refus d'admettre cette décision, le Tribunal arbitral en a explicité le fondement dans une partie du chapitre de sa sentence finale, intitulé "  X.2 The Respondents'  "defenceleness" " (sentence, n. 133 ss). Il y indique, notamment, en se réservant de revenir sur ce point, ętre arrivé ŕ la conclusion que, bien que les parties fussent conscientes du caractčre évolutif des projets ŕ réaliser, les garanties stipulées par elles dans le  SPA n'avaient pas été liées ŕ des projets strictement déterminés, si bien qu'elles ne devaient pas ętre adaptées pour tenir compte des modifications apportées aux projets, faute de toute preuve d'un accord contraire, et ce męme dans le cas de modifications décidées conjointement par les représentants des parties (sentence, n. 139). On voit déjŕ, par lŕ, que la problématique de l'interprétation des clauses litigieuses du  SPA n'a pas échappé au Tribunal arbitral, dčs lors que celui-ci y consacre ses premiers développements. Par la suite, le Tribunal arbitral est revenu, au chapitre X.4 de sa sentence (p. 80 ŕ 123), sur la question de l'interprétation des garanties contractuelles fournies ŕ l'intimée par la recourante, étant précisé que les opinions qu'il a émises et les décisions qu'il a prises en la matičre l'ont été ŕ la majorité de ses membres. Ainsi, aprčs avoir cité le texte des garanties litigieuses, il a traité, en premier lieu, la question du plafond d'investissement (  Investment Cap; chap. X.4.1). Il a tout d'abord exposé, par le menu, les thčses soutenues par chacune des parties sur ce point (sentence, n. 293 ŕ 214). Puis, il s'est employé ŕ réfuter trois arguments spécifiques que la recourante avait avancés pour justifier son interprétation de l'art. 3.1.3 du  SPA (sentence, n. 315 ŕ 368). Dans ce contexte, les arbitres majoritaires, se fondant notamment sur le comportement adopté par les parties avant et aprčs la conclusion dudit contrat, ont considéré, entre autres arguments, qu'il eűt été facile pour les parties, qui avaient négocié longuement le  SPA, d'y insérer une clause expresse allant dans le sens préconisé par la recourante, comme elles l'avaient fait ŕ deux autres titres (sentence, n. 355), partant qu'il n'était pas établi, faute d'un tel accord spécifique, que les parties fussent tombées d'accord, męme implicitement, pour rehausser le plafond d'investissement en fonction des surcoűts occasionnés par les modifications apportées aux projets initiaux (sentence, n. 356). Ils ont confirmé, plus loin, le résultat de cette analyse en précisant que le silence du  SPA quant ŕ la restriction que la recourante voudrait apporter aujourd'hui au champ d'application des garanties litigieuses ne constituait pas, ŕ leurs yeux, une lacune qu'il leur incombât de combler, mais bien plutôt une abstention intentionnelle, ce qui signifiait que les parties n'avaient pas entendu assortir lesdites garanties d'un mécanisme d'amendement, automatique ou non, qui permît de prendre en considération tout changement susceptible d'intervenir dans l'exécution des projets par rapport ŕ leur état initial (sentence, n. 367 et 368). Le Tribunal arbitral s'est ensuite attelé ŕ la recherche du sens ŕ donner aux garanties en question (chap. X.4.2.  The scope of the guarantees according to the Arbitral Tribunal's majority ). A la majorité de ses membres, il a écarté celui que la recourante entendait leur pręter. Pour lui, en effet, le texte du  SPA reflétait fidčlement l'intention des parties relativement ŕ l'absence d'impact des modifications des projets sur les garanties fournies par la venderesse (sentence, n. 381), ce que confirmait la maničre dont les parties avaient négocié le  SPA (sentence, n. 391 ŕ 392). Le Tribunal arbitral, dans sa majorité, s'est ensuite employé ŕ réfuter l'argument, que la recourante lui avait présenté sous n. 116 ŕ 118 de sa duplique, selon lequel l'interprétation préconisée par l'intimée serait absurde en tant qu'elle accorderait ŕ celle-ci un droit illimité de bénéficier de ce que les  Project Companies construiraient, quel que fűt le résultat final. Il a souligné, ŕ cet égard, que la répartition des voix au sein des organes décisionnels de ces compagnies avait été fixée de maničre ŕ offrir ŕ la recourante la possibilité de bloquer en tout temps une décision qui eűt renchéri les projets ou différé leur exécution, si bien qu'il eűt été facile pour l'intéressée de subordonner son consentement ŕ l'adoption d'une telle décision ŕ l'accord préalable de l'intimée quant ŕ l'adaptation des garanties aux modifications envisagées. Que la recourante n'ait pas agi de la sorte ne pouvait dčs lors s'expliquer, de l'avis des arbitres majoritaires, que par sa propre conviction que les garanties demeureraient valables, indépendamment de la modification des projets, d'autant plus que le dossier ne révélait aucune circonstance qui eűt permis ŕ cette partie de croire que l'intimée avait accepté l'idée d'adapter les garanties en cas de changements générateurs d'une augmentation des coűts ou du délai de construction (sentence, n. 396). Semblable conclusion était du reste confirmée, a contrario, par le fait que la recourante n'avait pas jugé utile de conserver des preuves concernant l'impact, en temps et en argent, des modifications apportées ŕ ces projets (sentence, n. 404). Il fallait donc admettre, en conclusion, que la recourante n'avait pas démontré que l'objet des garanties litigieuses était limité aux  HEPP Projects tels qu'ils avaient été autorisés au moment de la signature du  SPA (sentence, n. 408). Le Tribunal arbitral a exposé ensuite les raisons, similaires, qui ont amené la majorité de ses membres ŕ la męme conclusion, s'agissant de la garantie liée aux délais d'exécution des projets (chap. X.4.3.  The Time Guarantee ). Il appert de ce bref résumé des considérations émises par lui dans la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a bel et bien procédé ŕ l'interprétation subjective des clauses topiques du  SPA, quoi qu'en dise la recourante, et que cette interprétation a permis ŕ la majorité de ses membres d'établir la réelle et commune intention des parties quant au sens ŕ donner aux garanties fournies par la venderesse. Aussi pouvait-il se dispenser de chercher ŕ dégager le sens objectif des clauses en question par une interprétation des déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Certains passages de la sentence entreprise donnent d'ailleurs ŕ penser que, dans l'esprit des arbitres majoritaires, le résultat d'une interprétation objective n'eűt vraisemblablement pas été différent de celui auquel les avait conduits l'interprétation subjective des clauses pertinentes du  SPA (cf., par ex., le n. 396 i.f.). Encore faut-il préciser que l'interprétation subjective a permis au Tribunal arbitral de donner un sens ŕ l'absence de toute mention, dans le texte des clauses 3.1.3 et 4.2 du  SPA, d'un mécanisme d'adaptation des garanties contractuelles applicable en cas de modifications des  HEPP Projects occasionnant des coűts supplémentaires ou un allongement de la durée d'exécution des travaux. On ne se trouve donc pas dans l'hypothčse oů le Tribunal arbitral, raisonnant uniquement sur la base du fardeau de la preuve, aurait écarté l'argumentation de la recourante au seul motif que cette derničre, ŕ qui incombait ce fardeau, n'était pas parvenue ŕ démontrer que les susdites clauses avaient la signification qu'elle souhaitait leur attribuer, nonobstant le défaut de toute indication ad hoc. Au contraire, le Tribunal arbitral s'est employé ŕ rechercher, par une interprétation subjective prenant appui sur toutes les circonstances pertinentes du cas concret, le sens qu'il convenait de donner aux clauses litigieuses, et cette démarche a amené la majorité de ses membres ŕ considérer que la formulation desdites clauses ne révélait pas l'existence d'une lacune du contrat, ŕ combler par la recherche de la volonté hypothétique des parties, mais d'un silence qualifié ne nécessitant aucun complčtement du  SPA sur ce point (cf. ŕ ce sujet: WOLFGANG WIEGAND, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 65 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, in Commentaire zurichois, vol. V/1b, 1980, n° 488 ad art. 18 CO; ERNST A. KRAMER, in Commentaire bernois, Das Obligationenrecht, vol. VI/1/1, 1986, n° 216 ad art. 18 CO). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la remarque incidente, que le Tribunal arbitral a formulée dans un contexte particulier et que la recourante monte en épingle (recours, n. 78 s.), selon laquelle le  SPA ne soulčverait pas de problčme d'interprétation (sentence, n. 324). Pour le surplus, peu importe, comme on l'a déjŕ souligné, le résultat de cette interprétation. Fűt-il arbitraire, la recourante ne pourrait pas faire constater la chose par le Tribunal fédéral. Cela étant, le moyen examiné n'apparaît pas fondé.   5.  Toujours sous l'angle de la violation du droit d'ętre entendu, la recourante fait encore grief au Tribunal arbitral d'avoir méconnu son droit ŕ la preuve en ne prenant pas en considération les rapports d'expertise R-72 et R-73 qu'elle avait offerts dans les délais et les formes prescrits.   5.1. Selon une jurisprudence solidement établie, le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'ętre entendu, si le moyen de preuve est inapte ŕ fonder une conviction, si le fait ŕ prouver est déjŕ établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant ŕ une appréciation anticipée des preuves, parvient ŕ la conclusion que sa conviction est déjŕ faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extręmement restreint de l'ordre public. Le droit d'ętre entendu ne permet pas d'exiger une mesure probatoire inapte ŕ apporter la preuve (arręt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1 et les précédents cités).   5.2. La recourante appelle de ses voeux une modification de cette jurisprudence en tant qu'elle limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les arbitres dans le cadre d'un arbitrage international (recours, p. 27, note de pied 11). Or, la question qu'elle soulčve ne se pose pas en l'espčce, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y arręter. En effet, ce qui est en cause, ici, n'est pas la force probante des deux rapports d'expertise, que le Tribunal arbitral aurait déniée par anticipation, mais l'absence de pertinence des faits que les rapports R-72 et R-73 devaient servir ŕ établir (cf. consid. 4.3.2, 4e §, ci-dessus). Il sied d'observer, pour le surplus, que la recourante lie elle-męme le sort du grief considéré ŕ celui du grief précédent qu'elle avait formulé pour se plaindre de ce que le Tribunal arbitral aurait omis d'examiner ses arguments touchant l'interprétation du  SPA ŕ la lumičre de l'art. 18 al. 1 CO. Par conséquent, ce grief-ci est voué ŕ l'échec ŕ l'instar de ce grief-lŕ. Aussi bien le Tribunal arbitral ne peut-il se voir imputer une violation du droit ŕ la preuve de la recourante pour avoir refusé de prendre en considération des rapports destinés ŕ prouver les modifications subies par les  HEPP Projects, ainsi que leur incidence sur les coűts et les délais d'exécution de ceux-ci, dčs lors qu'il a retenu, sur la base d'une interprétation des clauses pertinentes du  SPA qui est soustraite ŕ l'examen du Tribunal fédéral, que la recourante devait assumer les garanties contractuelles qu'elle avait fournies ŕ l'intimée, quand bien męme des modifications étaient intervenues lors de l'exécution de ces projets et quelle qu'en fűt l'étendue.   6.  La recourante dénonce, par ailleurs, une violation du principe de la contradiction, garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, lequel exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (arręt 4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 137 III 85; ATF 117 II 346 consid. 1a). Si on la comprend bien, la violation dénoncée consisterait dans le fait que le Tribunal arbitral avait autorisé l'intimée ŕ modifier ses conclusions initiales, de nature déclaratoire, pour leur donner un caractčre condamnatoire, tandis qu'il avait refusé de verser au dossier de l'arbitrage les rapports d'expertise R-72 et R-73 produits par elle pour étayer ses moyens de défense. Tel qu'il est formulé, le grief en question ne consiste, ŕ vrai dire, qu'en une présentation différente du moyen examiné au considérant précédent. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que le Tribunal arbitral a jugé que l'intimée était en droit de modifier,  pendente lite, la nature des conclusions de sa demande, nonobstant les protestations de la recourante, qu'il aurait dű nécessairement autoriser cette derničre, en vertu du principe d'égalité des armes, ŕ produire des moyens de preuve destinés ŕ établir des faits qui étaient dépourvus de pertinence pour la solution du litige. Dčs lors, le moyen considéré ne saurait prospérer.   7.  La derničre remarque faite ci-dessus justifie aussi le rejet du grief suivant, tiré de la violation de l'égalité des parties, lequel grief ne comporte aucune motivation spécifique et ne consiste, en réalité, qu'en une nouvelle mouture du męme moyen.   8.  Enfin, le dernier grief, pris de la violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP), fait manifestement double emploi avec les griefs précédents fondés sur la violation du droit d'ętre entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Outre le fait qu'il ne constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), il est, lui aussi, voué ŕ l'échec comme ces autres moyens.   9.  La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).    Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:    1.  Le recours est rejeté.   2.  Les frais judiciaires, arrętés ŕ 40'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.   3.  La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 50'000 fr. ŕ titre de dépens.   4.  Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral CCI.   Lausanne, le 25 février 2015  Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse  La Présidente: Kiss  Le Greffier: Carruzzo