4A_551/2015 14.04.2016 - Schweizerisches Bundesgericht

 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal        {T 0/2}    4A_551/2015               Arręt du 14 avril 2016    Ire Cour de droit civil   Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Ramelet.  Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, tous les trois représentés par Me Jacques Roulet, recourants,   contre   Z.________ Sŕrl, représentée par Me François Membrez, intimée.  Objet contrat d'entreprise, rupture prématurée des relations contractuelles,  recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 28 aoűt 2015.    Faits :    A.    A.a. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ (les copropriétaires ou les maîtres de l'ouvrage) sont copropriétaires d'un bien-fonds sis sur la commune de... (GE); une villa est érigée sur cette parcelle. En 2006, les copropriétaires ont mandaté le bureau F.________ SA (le bureau d'architectes), dont G.________ est l'administrateur président, pour concevoir l'agrandissement de leur villa. Le bureau d'architectes s'est mis en quęte d'une entreprise générale, a dressé des plans et obtenu un permis de construire. Z.________ Sŕrl (l'entreprise), dont le sičge est ŕ Genčve, a ainsi fait parvenir au bureau d'architectes le 26 décembre 2006 une offre et un descriptif des travaux. Par contrat d'entreprise générale du 27 avril 2007, qui incluait notamment la norme SIA 118 (édition 1977/1991), les copropriétaires ont adjugé ŕ l'entreprise les travaux de transformation de leur villa pour le prix forfaitaire net maximal, incluant les divers honoraires et taxes, de 4'269'568 fr. L'art. 4.1 de l'accord prévoyait que le prix de l'ouvrage était payable par tranches conformément ŕ un plan de paiement. Selon l'art. 4.3, le non-respect injustifié par les maîtres du plan de paiement conférait ŕ l'entreprise le droit d'interrompre les travaux jusqu'au rčglement des échéances dues. Il a été retenu que les parties contractantes n'ont pas établi d'échéancier de paiement. En revanche, des demandes d'acompte ont été réguličrement adressées par l'entreprise, soit directement aux maîtres de l'ouvrage, soit ŕ leur société H.________ SA (ci-aprčs: H.________); lesdites demandes étaient soumises ŕ G.________ pour approbation et validation. Selon l'art. 6.1 du contrat, l'entreprise s'engageait ŕ achever l'ouvrage conformément au descriptif des travaux, lequel mentionnait un délai d'exécution de onze mois dčs la commande, et selon un planning; on ignore toutefois le contenu de ce planning. Le 14 mars 2008, l'entreprise a adressé aux copropriétaires une liste de travaux ŕ plus-values, non comprises dans le contrat du 27 avril 2007, qui représentaient un total de 1'004'769 fr.90 avec la TVA; le document ne mentionnait aucun délai d'exécution pour ces travaux. Les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés des cinq premičres demandes d'acomptes, pour un montant total légčrement inférieur ŕ 2'100'000 fr. Le 17 mars 2008, l'entreprise a adressé aux maîtres de l'ouvrage une sixičme demande d'acompte d'un montant de 500'000 fr. Aprčs avoir consulté G.________, qui a considéré que cette demande d'acompte était excessive ŕ ce stade d'avancement des travaux, ces derniers n'ont versé ŕ l'entreprise que la somme de 250'000 fr. le 28 mars 2008, portant le total des acomptes versés ŕ 2'349'911 fr.20. Les 22 avril et 2 juin 2008, l'entreprise a requis des copropriétaires paiement d'une septičme et d'une huitičme tranches d'acompte, ascendant ŕ 300'000 fr. pour chacune d'elle. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer ces acomptes, aux motifs qu'ils avaient sollicité en vain de l'entreprise la production de la liste des sous-traitants et la mise ŕ jour du rčglement des factures de ces derniers. L'entreprise ayant remis le 13 juin 2008 aux maîtres, par l'entremise de G.________, les factures concernant les sous-traitants, H.________ a indiqué le 16 juin 2008 vouloir analyser ces documents. Par courrier du 19 juin 2008, l'entreprise a mis en demeure les copropriétaires de lui verser dans les dix jours le solde du sixičme acompte (250'000 fr.) ainsi que les septičme et huitičme tranches d'acompte (600'000 fr.), ŕ défaut de quoi l'inscription provisoire d'une hypothčque légale serait requise. Le 6 aoűt 2008, l'entreprise, relevant qu'aucun paiement n'était intervenu depuis la mise en demeure, s'est prévalue de l'art. 4.3 du contrat liant les parties et a interrompu immédiatement les travaux. Aprčs avoir, le 18 aoűt 2008, mis vainement en demeure l'entreprise de reprendre les travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le 19 aoűt 2008 avec effet immédiat le contrat d'entreprise générale; ils ont invoqué l'application de l'art. 377 CO et de l'art. 184 de la norme SIA 118. ainsi que des justes motifs, soit de graves défauts de l'ouvrage dčs le gros-oeuvre, d'importants retards dans l'exécution des travaux, des erreurs dans les décomptes, l'inscription d'une hypothčque légale par un sous-traitant, l'absence de garantie de la bonne et rapide exécution du second oeuvre et des finitions, enfin la rupture totale du lien de confiance; ils ont aussi fait interdiction ŕ l'entreprise de se rendre sur le chantier sans leur accord. Par pli du 20 aoűt 2008, l'entreprise a contesté les motifs de la résiliation immédiate, estimant en particulier qu'il n'existait aucun défaut ni retard. Les travaux réalisés sur le chantier, qui n'ont pas été réceptionnés, ont été exécutés pour partie par des sous-traitants, pour partie par les propres employés de l'entreprise; ces derniers se sont ainsi chargés de la confection des radiers, de la construction de murs, de la pose de dalles, faux-plafonds, plaques d'alba, carrelages et pavés, du coulage de chapes ainsi que des travaux de plâtrerie et de peinture.   A.b. Le 26 septembre 2008, l'entreprise a adressé sa facture finale aux copropriétaires, qui détaillait, pour chaque poste, le degré d'exécution des travaux au moment de l'arręt du chantier; cette facture se montait ŕ 2'305'800 fr. avec les honoraires, hors taxes. La facture finale mentionnait également le prix des travaux effectués en plus-value, qui était de 1'352'764 fr. en tout, plus des honoraires de 8%, par 108'221 fr. 15, d'oů un total de 1'460'985 fr.15. L'entreprise y ajoutait une indemnité pour résiliation injustifiée, par 336'000 fr. L'addition de ces trois montants donnait 4'102'785 fr.15 (2'305'800 fr. + 1'460'985 fr.15 + 336'000 fr.), ce qui représentait, avec la TVA de 7,6%, un montant de 4'414'596 fr.80. Aprčs déduction des acomptes versés, dont la totalité était légčrement inférieure ŕ 2'350'000 fr., le solde réclamé était de 2'064'685 fr.60 avec taxes. Les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés de ce reliquat, indiquant attendre la mise en oeuvre d'un expert. Le 9 octobre 2008, l'entreprise a sommé les maîtres de l'ouvrage de régler le solde de la facture finale, par 2'064'685 fr.60 ou d'émettre une garantie bancaire du męme montant, afin d'éviter le dépôt d'une requęte en inscription d'hypothčque légale. Cette sommation étant restée sans suite, l'entreprise a requis le 29 octobre 2008 auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve l'inscription provisoire d'une hypothčque légale d'entrepreneur de 2'064'685 fr.60 plus intéręts sur le bien-fonds des copropriétaires. Par ordonnance provisoire du 17 décembre 2008, le Président dudit tribunal a accordé la mesure sollicitée et fixé ŕ l'entreprise un délai de 30 jours pour agir en validation. Le 24 novembre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont informé par écrit l'entreprise de la survenance le 30 octobre 2008 de dégâts d'eau sous la cour d'entrée de leur villa. Toutes les factures des sous-traitants ont été réglées par l'entreprise.   A.c. Entre-temps, l'architecte I.________ a proposé aux parties d'effectuer une expertise arbitrage, ce que l'entreprise n'a pas accepté, étant donné que I.________, qui sous-louait un bureau dans les locaux du bureau d'architectes, entretenait un lien d'amitié avec G.________. I.________ a alors effectué une expertise privée pour le compte des copropriétaires, qui l'ont rémunéré pour cette tâche. Selon son rapport du 6 mai 2009, la valeur des travaux réalisés par l'entreprise au 1er octobre 2008 se montait ŕ 2'182'449 fr.; s'y ajoutaient 6'800 fr. pour le projet d'aménagement extérieur, des honoraires, par 210'000 fr., ainsi que la TVA, par 182'343 fr., ce qui donnait un total de 2'581'592 fr. I.________ a considéré que les travaux réalisés par l'entreprise étaient affectés de défauts, en particulier qu'il y avait un problčme d'étanchéité, justifiant une moins-value de 524'550 fr. correspondant ŕ des travaux ŕ réaliser. Selon l'expert privé, le montant total dű ŕ l'entreprise, qui était de 2'057'042 fr. (2'581'592 fr. - 524'550 fr.), était inférieur aux acomptes déjŕ versés.   B.    B.a. Le 16 janvier 2009, l'entreprise (demanderesse) a ouvert action contre les copropriétaires (défendeurs) devant le Tribunal de premičre instance. En dernier lieu, elle a conclu au paiement par les défendeurs de la somme de 1'602'205 fr.60 plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 27 octobre 2008 et ŕ l'inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ŕ concurrence du męme montant sur l'immeuble propriété des maîtres de l'ouvrage. Les défendeurs ont conclu ŕ libération. Ils ont formé une reconvention, requérant que la demanderesse leur verse, en tant que créanciers solidaires, principalement la somme de 524'550 fr., subsidiairement la somme que justice dira, pour indemniser les défauts affectant l'ouvrage non achevé par la demanderesse. L'entreprise a conclu au rejet de la reconvention. De nombreux témoins ont été entendus. Par ordonnance du 19 février 2013, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné J.________, professeur et architecte EPF SIA AGA, en qualité d'expert, avec la mission de déterminer la valeur objective des prestations effectuées par l'entreprise et le montant de l'indemnité due cas échéant pour résiliation du contrat d'entreprise en cours de travaux, de rechercher la cause des inondations d'octobre 2008 et si elles émanaient d'un défaut imputable ŕ la demanderesse. L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Il a estimé la valeur des travaux réalisés par la demanderesse au montant de 3'215'714 fr. hors taxes (1'983'500 fr. pour les travaux compris dans le contrat de base et 1'232'214 fr. pour les travaux supplémentaires), auquel s'ajoutaient des honoraires de 257'257 fr., d'oů un total de 3'472'971 fr. Selon l'expert, en raison de la rupture prématurée du contrat par les maîtres de l'ouvrage, il est justifié d'accorder ŕ la demanderesse une indemnité de 200'000 fr. L'inondation survenue en octobre 2008 est due ŕ un défaut d'étanchéité de la dalle, défaut qui ne peut ętre imputé en totalité ŕ la demanderesse. L'expert a évalué le coűt de la réalisation d'une étanchéité dans les rčgles de l'art sur la dalle ŕ une somme oscillant entre 80'000 fr. et 100'000 fr. Pour ce dernier, en définitive, le solde restant dű ŕ la demanderesse sur les travaux réalisés, aprčs déduction des acomptes reçus, est de 865'804 fr., montant auquel il convient d'ajouter les honoraires, par 257'257 fr., et l'indemnité pour extinction prématurée du contrat, par 200'000 fr., et de soustraire 90'000 fr. de travaux de remise en état de l'étanchéité, ce qui laisse un reliquat qu'il arręte, aprčs arrondissement, ŕ 1'200'000 fr. Entendu par le Tribunal le 25 février 2014, l'expert judiciaire a confirmé la teneur de son rapport. Par une nouvelle ordonnance du 3 avril 2014, le Tribunal a rejeté les conclusions des défendeurs tendant ŕ ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise. Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal a condamné les défendeurs ŕ verser solidairement ŕ la demanderesse la somme de 1'408'413 fr.65 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 27 octobre 2008, représentant 1'208'413 fr.65 pour les travaux effectués restés impayés et 200'000 fr. ŕ titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO (chiffre 1), ordonné l'inscription définitive au registre foncier au profit de la demanderesse d'une hypothčque légale d'entrepreneur ŕ concurrence de 1'208'413 fr.65 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 27 octobre 2008 sur le bien-fonds propriété des défendeurs (chiffre 2), condamné les défendeurs ŕ payer ŕ la demanderesse l'ensemble des coűts générés par les inscriptions provisoire et définitive au registre foncier (chiffre 3), statué sur les frais et dépens de l'action principale (chiffre 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 5), débouté les défendeurs de leur reconvention (chiffre 6), statué sur les frais et dépens de l'action reconventionelle (chiffre 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 8).   B.b. Saisie d'un appel des défendeurs, qui reprenaient leurs conclusions de premičre instance, la Chambre civile de la Cour de justice, par arręt du 28 aoűt 2015, l'a partiellement admis. La cour cantonale a annulé les chiffres 6 et 7 du jugement attaqué et, statuant ŕ nouveau sur la reconvention, condamné la demanderesse ŕ payer aux défendeurs, avec solidarité entre eux, la somme de 90'000 fr. et fixé les frais et dépens de la demande reconventionnelle; la Cour de justice a confirmé pour le surplus le jugement attaqué et statué sur les frais et dépens de l'appel.   C.  Les défendeurs exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 28 aoűt 2015. Ils concluent principalement ŕ l'annulation de cette décision, "sur demande principale", au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse et, sur "demande reconventionelle", ŕ ce que la demanderesse leur doive solidairement paiement de la somme de 524'550 fr.; ŕ titre subsidiaire, ils requičrent le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée propose le rejet du recours. Les recourants ont répliqué et l'intimée a dupliqué. Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.    Considérant en droit :    1.    1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les défendeurs, qui ont largement succombé tant sur leurs conclusions libératoires que sur leur reconvention et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse la somme de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est recevable au regard de ces dispositions.   1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) ŕ l'état de fait constaté dans l'arręt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, ŕ l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).   2.  Les recourants soutiennent qu'en ayant omis de mentionner dans l'arręt attaqué deux pičces établies par la demanderesse, la cour cantonale a constaté les faits de maničre arbitraire.   2.1. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une maničre arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Pour chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves administrées auraient dű, selon lui, ętre correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arręts 4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).   2.2.    2.2.1. Pour les recourants, l'arręt déféré ne se référerait pas au décompte estimatif de la main-d'oeuvre au 12 juin 2008 établi par l'intimée (pičce 10 des défendeurs) et ne prendrait pas en considération le pli du 18 juin 2008 de celle-ci (pičce 21 des défendeurs), qui contiendrait l'aveu judiciaire qu'ŕ cette date les maîtres de l'ouvrage lui devaient la somme de 2'882'257 fr.45. La prise en compte de ces deux documents devait permettre d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire.   2.2.2. Les pičces 10 et 21 des défendeurs se rapportent ŕ un seul et męme document, soit ŕ une lettre recommandée expédiée le 18 juin 2008 par l'intimée ŕ H.________. L'autorité cantonale n'a nullement passé sous silence cette pičce, dčs l'instant oů elle en a fait état, certes bričvement, ŕ la page 7 in medio de l'arręt du 28 aoűt 2015. Ledit document ne contient évidemment aucun aveu judiciaire puisqu'il est antérieur de plusieurs mois ŕ l'ouverture du présent procčs. De toute maničre, selon son libellé, le montant de 2'882'257 fr.45 qui y est indiqué ne correspond qu'aux paiements effectués au 12 juin 2008 par l'intimée en faveur des sous-traitants. Or il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué ŕ ce propos, que les travaux du chantier de la villa des recourants n'ont pas été exécutés que par des sous-traitants, mais également pour partie par les propres employés de l'intimée. Le montant précité ne correspond donc pas au coűt de l'ensemble des travaux réalisés sur le chantier en date du 12 juin 2008. Quant au pan du moyen dirigé contre l'expertise judiciaire, il ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le moyen est dénué de consistance.   3.    3.1. Les recourants invoquent en quelques lignes une violation de leur droit d'ętre entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) doublée d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). La cour cantonale aurait violé lesdits droits fondamentaux en ne mentionnant pas la lettre du 18 juin 2008 dont il vient d'ętre question.   3.2. La pičce en question n'étant en rien déterminante pour le sort du litige, ainsi qu'on vient de le voir, la cour cantonale n'a commis aucun déni de justice formel en n'en détaillant pas tout le contenu (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Et, sous l'angle du droit d'ętre entendu, on ne voit pas en quoi les recourants ont été empęchés de s'exprimer sur les faits pertinents ou privés de la possibilité de proposer des moyens de preuve (cf. par ex. ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Le moyen est dénué de tout fondement.   4.  Les recourants prétendent que la cour cantonale a violé l'art. 363 CO et apprécié arbitrairement les preuves en admettant, sur la seule base du rapport de l'expert judiciaire, que la valeur de l'ouvrage, au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise, était de 3'215'714 fr., soit, en y ajoutant des honoraires de 257'257 fr., de 3'472'971 fr. au total. Ils reprochent ŕ l'expert judiciaire de n'avoir pas tenu compte de l'écriture que l'intimée a envoyée le 18 juin 2008 ŕ H.________ (pičce 21 susmentionnée des défendeurs) et d'avoir articulé des chiffres différents quant ŕ la valeur des travaux réalisés par l'intimée. Ils en infčrent que les magistrats genevois auraient dű remettre en cause la valeur probante de cette expertise et ordonner une contre-expertise.   4.1. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. Le moyen a trait derechef ŕ l'appréciation des moyens de preuve administrés. Concernant plus particuličrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts ŕ ce point évidents et reconnaissables, męme sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt ŕ examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).   4.2. Il n'est pas inutile de rappeler aux recourants qu'une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties, ŕ l'instar de celle qu'ils ont confiée ŕ l'architecte I.________, ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procčs, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.3 p. 435 et les arręts cités). Il résulte de la page 2 in initio du rapport d'expertise judiciaire que l'expert l'a établi aprčs une visite complčte des secteurs concernés par le différend, et notamment sur la base du chargé de pičces des recourants, lequel incluait ainsi leur pičce 21. L'expert judiciaire a expliqué que les divergences avec les montants retenus par l'expert privé résultaient de la non-reconnaissance par celui-ci de certains travaux, sans qu'aucune explication n'ait été donnée ŕ ce propos. L'arręt attaqué retient, ŕ la page 24, que l'expert a expliqué, lors de son audition du 25 février 2014, qu'il avait convoqué les parties le 9 octobre 2013 pour tenter - en vain - une conciliation, comme mission lui en avait été donnée, et qu'il avait alors remis aux parties un tableau mentionnant un coűt total des travaux de 3'387'088 fr. Ce montant était toutefois erroné en raison d'une erreur de calcul informatique qu'il avait découverte au cours de cette séance et dont il avait fait part immédiatement aux plaideurs. N'étant pas parvenu ŕ corriger de tęte les calculs, il avait demandé ŕ ces derniers de ne pas se focaliser sur ce montant dans leur recherche d'une solution transactionnelle, car il allait leur envoyer le jour męme un nouveau tableau corrigé. Le montant total des travaux figurant sur ce deuxičme tableau était identique ŕ celui qui est mentionné dans son rapport d'expertise, soit 3'215'714 fr. hors taxe et sans les honoraires. Au vu des explications données par l'expert judiciaire lorsqu'il a été entendu par les premiers juges, dont les recourants ne soutiennent pas que l'arręt cantonal a fait un résumé indéfendable, on cherche vainement en quoi la cour cantonale aurait fait montre d'arbitraire en se fiant au tableau comparatif détaillé incorporé aux pages 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire, qui indique que les " travaux selon contrat de base " ascendent ŕ 1'983'500 fr. et les " travaux supplémentaires " ŕ 1'232'214 fr., ce qui donne un montant total de travaux réalisés se montant ŕ 3'215'714 fr. Pour le reste, les recourants ne font état d'aucun défaut manifeste qui entacherait ce rapport d'expertise et que les juges cantonaux n'auraient pu ignorer (cf. sur le caractčre complet que doit revętir un rapport d'expertise, GRÉGORY BOVEY, Le juge face ŕ l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Genčve 2011, p. 110-111). Le rapport d'expertise est complet, du moment que l'expert J.________ a répondu ŕ toutes les questions qui lui ont été posées, ŕ savoir les questions cotées d/1 ŕ d/5. Les recourants ne soutiennent pas que le rapport d'expertise serait contradictoire et que l'on ne parviendrait pas ŕ saisir les bases du raisonnement de l'expert. Comme le rapport d'expertise était clair, singuličrement aprčs les explications apportées par l'expert pendant l'audience du 25 février 2014, et qu'il ne comportait ainsi aucune lacune grossičre, la cour cantonale pouvait sans arbitraire s'estimer suffisamment renseignée et renoncer ŕ ordonner une nouvelle expertise. ll suit de lŕ que le moyen pris d'une appréciation arbitraire du rapport d'expertise judiciaire est totalement infondé.   5.    5.1. Les recourants font grief ŕ la cour cantonale d'avoir jugé qu'ils n'étaient pas fondés ŕ résilier le contrat les liant ŕ l'intimée en application de l'art. 366 al. 1 CO. Ils prétendent que les travaux auraient dű se terminer le 28 mars 2008 (ce qui n'a pas été le cas) et qu'il s'agissait d'un terme " fatal " au sens de l'art. 108 CO qui les dispensait de fixer ŕ la demanderesse un délai pour s'exécuter. Ils nient que le chantier ait pris du retard en raison du fait qu'ils n'ont pas payé des acomptes, ajoutant que le versement du sixičme acompte a été bloqué ŕ la suite du refus opposé par leur architecte et du refus de l'entreprise de leur transmettre les factures des sous-traitants. Ils affirment que les demandes d'acomptes de cette derničre n'étaient pas justifiées, quoi qu'en dise l'expert judiciaire.   5.2. L'art. 366 al. 1 CO confčre au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage ŕ temps (1čre hypothčse), s'il diffčre l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2čme hypothčse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3čme hypothčse). S'il y a ainsi un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothčses, le maître peut se départir du contrat de maničre anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confčre l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb p. 234). Toutefois, le maître doit fixer ŕ l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer ŕ temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO); la fixation d'un tel délai n'est toutefois pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (cf. ATF 115 II 50 consid. 2a p. 55; 98 II 113 consid. 2 p. 115; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2 éd. 2012, n° 15 ad art. 366 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, ch. 675 p. 269 s.). Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO (arręt 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Gaudenz G. ZINDEL ET AL., in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 43 ad art. 366 CO).   5.3. En l'espčce, il n'est pas contesté que les travaux ont débuté sans retard; la premičre hypothčse de l'art. 366 al. 1 CO n'entre pas en ligne de compte. Les recourants n'ont pas établi que le 19 aoűt 2008, jour oů ils ont résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat, l'intimée ait eu du retard dans le rythme d'exécution des travaux qu'elle avait adopté. Il résulte du reste des constatations posées souverainement par la cour cantonale que les travaux se sont poursuivis jusqu'au début du mois d'aoűt 2008 sans que les maîtres de l'ouvrage ne se soient jamais plaints d'un quelconque retard dans leur exécution. L'art. 6.1 du contrat d'entreprise, qui mentionnait un délai d'exécution de onze mois dčs la commande, se référait ŕ un planning dont on ignore tout, étant donné qu'il n'a pas été produit en procédure. Quant ŕ la liste des travaux ŕ plus-values que l'intimée a adressée aux maîtres de l'ouvrage le 14 mars 2008, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ces derniers, elle ne mentionnait aucun délai d'exécution. La deuxičme hypothčse de l'art. 366 al. 1 CO n'est pas réalisée. Il en va de męme de la troisičme hypothčse de cette norme, dčs l'instant oů les recourants n'ont pas prouvé que les parties soient convenues d'un terme exact d'exécution des travaux, et encore moins d'un terme de livraison qualifié au sens de l'art. 108 CO, dispensant les maîtres de fixer ŕ l'entreprise un délai convenable pour s'exécuter. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'étaient pas en droit de mettre fin prématurément au contrat d'entreprise en application de l'art. 366 al. 1 CO.   6.  Les recourants exposent que les magistrats genevois ont enfreint le droit fédéral en retenant que la résiliation anticipée du contrat d'entreprise, communiquée ŕ l'intimée le 19 aoűt 2008, était intervenue en application de l'art. 377 CO. A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complčtement l'entrepreneur. Il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les recourants, qui étaient représentés par un bureau d'architectes, se sont départis prématurément du contrat d'entreprise le 19 aoűt 2008 en invoquant expressément l'application de l'art. 377 CO et de l'art. 184 de la norme SIA 118 (édition 1977/1991), lequel renvoie ŕ l'art. 377 CO. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, les recourants n'avaient pas la possibilité de résilier le contrat d'entreprise sur la base de l'art. 366 al. 1 CO. Hormis l'art. 377 CO, qui déroge en faveur du seul maître au principe de la fidélité contractuelle (ATF 117 II 273 consid. 4b), on ne voit pas sur quelle autre disposition spécifique ils pourraient fonder leur droit de résiliation. Partant, l'art. 377 CO était bien applicable ŕ la cause.   7.    7.1. Pour les recourants, l'indemnisation de l'entrepreneur prévue par l'art. 377 CO devait ętre supprimée. Ils déclarent que l'intimée n'a pas démontré quel était son dommage. En allouant ŕ celle-ci une indemnité de 200'000 fr., la cour cantonale aurait enfreint les art. 377 CO et 8 CC.   7.2. La Cour de justice a retenu que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas de motifs valables pour résilier prématurément le contrat d'entreprise. Elle a accordé ŕ l'intimée une indemnité de 200'000 fr. en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire, dont elle a rappelé que les copropriétaires n'ont pas remis en cause la méthode de calcul.   7.3. L'"indemnité complčte" due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intéręts positifs qui correspondent ŕ l'intéręt de l'entrepreneur ŕ l'exécution complčte du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196). Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due ŕ l'entrepreneur en cas de résiliation d'aprčs l'art. 377 CO peut ętre réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante ŕ l'événement qui a poussé le maître ŕ se départir du contrat (arręt 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; GAUCH, op. cit., ch. 568 ss p. 225 s.). In casu, aucun comportement répréhensible ne peut ętre reproché ŕ l'intimée avant la résiliation du contrat par les maîtres de l'ouvrage.  Le 6 aoűt 2008, elle a interrompu le chantier, aux motifs que le solde du sixičme acompte, par 250'000 fr., ainsi que les septičme et huitičme acomptes, représentant 600'000 fr. en tout, ne lui avaient pas été versés par les maîtres. L'art. 4.3 du contrat d'entreprise, que l'intimée a d'ailleurs invoqué, autorisait en effet l'entreprise ŕ interrompre les travaux jusqu'au rčglement des échéances dues en cas de non-respect injustifié par les maîtres du plan de paiement. A dire d'expert, les travaux qu'elle avait réalisés jusque-lŕ avaient une valeur de 3'215'714 fr., ce qui, aprčs déduction des acomptes perçus, laissait un solde impayé de 865'804 fr., lequel est donc supérieur aux acomptes réclamés, dont le total était de 850'000 fr. Les acomptes réclamés correspondaient donc au coűt des travaux déjŕ effectués. Autrement dit, l'intimée, en interrompant le chantier pour non-paiement des acomptes demandés, n'a nullement violé le contrat d'entreprise. Il a été constaté que les recourants n'ont pas établi avoir invoqué l'existence de défauts de l'ouvrage avant la résiliation dudit contrat. Et, comme on l'a vu, aucun retard d'exécution des travaux ne peut ętre reproché ŕ l'intimée. Il appert en conséquence que l'intimée a droit d'ętre pleinement indemnisée ŕ la suite de la rupture prématurée du contrat par les recourants. L'expert a arręté ŕ 200'000 fr. l'indemnité due ŕ l'intimée ŕ ce titre. Les recourants ne formulant aucune critique sur la maničre dont ce montant a été calculé, la quotité de l'indemnité sera confirmée. Le moyen est sans fondement.   8.    8.1. Dans un dernier moyen, les recourants allčguent que la cour cantonale a violé l'art. 368 CO en jugeant, sur la base de l'avis de l'expert judiciaire, que l'intimée était leur débitrice de 90'000 fr., et non de 524'550 fr., pour les travaux d'étanchéité nécessités ŕ la suite des dégâts d'eau survenus le 30 octobre 2008 dans la cour de leur villa. En outre, poursuivent-ils, si l'architecte et l'ingénieur ont commis des erreurs, ces derniers agissaient en tant qu'auxiliaires de l'intimée, et non des recourants, si bien que le dommage demeure entičrement imputable ŕ la demanderesse.   8.2. Appréciant divers témoignages concordants et le rapport de l'expert judiciaire, la Cour de justice a considéré que l'intimée devait répondre "ŕ tout le moins en partie" des problčmes d'infiltration d'eau survenus dans la villa des recourants aprčs la résiliation du contrat d'entreprise. L'expert judiciaire a affirmé que l'architecte et l'ingénieur avaient également une part de responsabilité dans le sinistre. Fixant ŕ une somme comprise entre 80'000 fr. et 100'000 fr. le coűt de la réalisation d'une étanchéité dans les rčgles de l'art, l'expert a cependant estimé qu'il se justifiait de mettre ŕ ce titre ŕ la charge de l'intimée un montant de 90'000 fr. La cour cantonale a condamné l'intimée ŕ payer cette somme aux recourants, étant donné qu'ils n'avaient pas démontré avoir subi le préjudice de plus de 500'000 fr. réclamé dans leur reconvention.   8.3. Les recourants ne prétendent pas que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les conclusions de l'expert judiciaire en retenant le montant de 90'000 fr. qu'il a articulé pour réaliser les travaux d'étanchéité. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). Bien que l'expert judiciaire ait admis que l'intimée ne répondait qu'en partie des travaux d'étanchéité ŕ opérer, dont le coűt était compris entre 80'000 fr. et 100'000 fr., il a déclaré que l'intimée devait prendre ŕ sa charge un montant de 90'000 fr., soit en fait la totalité de la moyenne arithmétique de l'évaluation du prix des travaux. La cour cantonale a adopté le point de vue de l'expert. Dans ce contexte, on cherche vainement en quoi les recourants, qui n'ont pas pu établir avoir subi un préjudice de plus de 500'000 fr., seraient lésés par l'octroi du montant critiqué, qui ne tient pas compte de la responsabilité de tiers dans l'apparition du sinistre. Il sied encore d'ajouter que l'architecte n'était pas l'auxiliaire (cf. art. 101 CO) de l'intimée, mais celui des recourants, lesquels l'avaient mandaté en 2006 pour concevoir l'agrandissement de leur villa. Le moyen est infondé.   9.  En définitive, le recours doit ętre rejeté en tant qu'il est recevable. Partant, les frais de la procédure doivent ętre mis solidairement ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci devront en outre verser des dépens ŕ leur partie adverse (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).     Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :    1.  Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.   2.  Les frais judiciaires, arrętés ŕ 15'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants.   3.  Les recourants verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de 17'000 fr. ŕ titre de dépens.   4.  Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile.   Lausanne, le 14 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse  La Présidente : Kiss  Le Greffier : Ramelet