4C.255/1996 28.03.2000 - Schweizerisches Bundesgericht

ŤAZA 0ť 4C.255/1996   Ie C O U R C I V I L E ****************************   Séance du 28 mars 2000   Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffier: M. Carruzzo.  _____________   Dans la cause qui oppose   X.________ S.A. et Y.________ S.A., représentées par Mes Hildebrand de Riedmatten et Stéphane Riand, avocats ŕ Sion, demanderesses,  ŕ   la République et Canton du Jura, représentée par son Gouvernement, défenderesse;   (contrat d'entreprise; résiliation anticipée)  Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants:   A.- Le 30 juin 1994, le consortium formé par les sociétés X.________ S.A. et Y.________ S.A. et (ci-aprčs: le consortium) a répondu ŕ une mise au concours de la République et Canton du Jura (Service des Ponts et Chaussées; ci-aprčs: SPC) concernant l'exécution de divers travaux, dont la fourniture et la pose de chemins de câbles destinés aux galeries techniques dans les tunnels du Mont-Terri et du Mont-Russelin, le long de la Transjuranne. Selon les dossiers d'appel d'offres (ci-aprčs: DAO), la hauteur requise des chemins de câbles dans les galeries techniques des deux tunnels était différente: il était prévu 60 mm pour le Mont-Terri et 85 mm pour le Mont-Russelin. L'épaisseur de ces chemins de câbles ne faisait l'objet d'aucune spécification. Les offres du consortium ont été retenues par la République et Canton du Jura. Le 29 septembre 1994, le SPC a fait poser des questions complémentaires au consortium au sujet des chemins de câbles proposés pour le tunnel du Mont-Russelin. Par courrier du 17 octobre 1994, le consortium a répondu, en indiquant notamment qu'il entendait utiliser, pour les chemins de câbles dans la galerie technique, "une tôle en acier zinguée, ajourée, d'une épaisseur de 1,5 mm". Le 2 novembre 1994, le consortium et les responsables de la République et Canton du Jura se sont réunis, afin d'approfondir certains points et d'harmoniser les matériaux dans les deux tunnels. Pour respecter la hauteur distincte demandée dans chaque DAO, le consortium avait proposé, pour les galeries techniques, des chemins de câbles qui différaient dans leur procédé de fabrication, mais pas dans leurs   matériaux. Dans un souci d'uniformisation, il a été précisé que la commande porterait vraisemblablement sur le męme type de chemin de câbles, ŕ savoir celui de 60 mm de hauteur pour les deux tunnels. Le consortium a été prié de fournir rapidement des échantillons. Le 16 novembre 1994, le consortium a transmis au maître d'oeuvre divers échantillons comprenant les chemins de câbles qu'il se proposait d'utiliser dans les galeries techniques des deux tunnels. La République et Canton du Jura a fait analyser le zingage de ces échantillons par la société Z.________. Le 14 mars 1995, soit le jour oů s'est ouvert le chantier, les adjudications ont été confirmées. Les ingénieurs du SPC, sur la base de renseignements oraux donnés par Z.________, ont rendu le consortium attentif au fait que les couches de zingage ŕ chaud mesurées sur les échantillons remis en 1994 étaient ŕ la limite inférieure exigée et ils lui ont également indiqué qu'il y avait des piquages (cloques). Le 25 avril 1995, le SPC a informé le consortium que les chemins de câbles dans le tunnel du Mont-Russelin présentaient de graves problčmes de qualité et l'a avisé qu'il n'était pas autorisé ŕ commencer les travaux dans le tunnel du Mont-Terri. Le consortium a lui-męme décidé d'arręter la pose des chemins de câbles dans le tunnel du Mont-Russelin. Le 5 mai 1995, le SPC a autorisé le consortium, ŕ sa demande, ŕ commencer de maničre limitée les travaux dans le tunnel du Mont-Terri. Lors d'une séance du 17 mai 1995, le SPC a remis au consortium une copie de six rapports d'expertise établis par   la société Z.________ concernant le matériel livré et posé. Il a rappelé qu'il avait été initialement prévu d'installer une tôle en acier zinguée d'une épaisseur de 1,5 mm, comme cela avait été confirmé par le consortium dans son courrier du 17 octobre 1994. Aprčs contrôle, il a été constaté que le matériel livré n'était pas conforme ŕ l'offre, dčs lors notamment que l'épaisseur des chemins de câbles n'était que de 1 mm et que le zingage présentait des impuretés. Le SPC a ordonné de démonter les chemins de câbles déjŕ installés et de les renvoyer, de męme que tout le matériel en stock. Avant la reprise des travaux, le consortium a été sommé de fournir de nouveaux échantillons. Dans le courant du mois de mai 1995, le consortium a prié son fournisseur, la maison W.________ AG, de mandater le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (ci-aprčs: EMPA), afin qu'il procčde ŕ des analyses. Le 30 mai 1995, le consortium a présenté de nouveaux échantillons, identiques ŕ ceux envoyés ŕ l'EMPA. Leur épaisseur était de 1,5 mm. Le 6 juin 1995, le consortium a obtenu une copie du rapport établi par Z.________ au sujet des échantillons de novembre 1994. Celui-ci mentionnait une couche de zingage ŕ chaud de 55 plus ou moins 2 microns, mais ne faisait aucune remarque concernant des cloques ou piquages. Le 12 juin 1995, le SPC et les membres du consortium ont signé deux contrats portant sur les travaux ŕ effectuer dans le tunnel du Mont-Russelin et dans celui du MontTerri. Il y était précisé, entre autres choses, que le choix de matériaux différents de ceux offerts était soumis ŕ approbation. Le questionnaire complémentaire du 29 septembre 1994 ainsi que les réponses du consortium du 17 octobre 1994 fai-   saient partie intégrante du contrat relatif au Tunnel du Mont-Russelin et y étaient annexés. Lors d'une séance du 26 juin 1995, de nouveaux rapports d'expertise de Z.________ relatifs aux échantillons présentés ŕ fin mai 1995 ont été remis au consortium. Le SPC a refusé les échantillons, au motif que le zingage était de mauvaise qualité. Le consortium a fourni, de son côté, la contre-analyse effectuée par l'EMPA dont il ressortait que le matériel était correct. Le 3 juillet 1995, le Ministre compétent a ratifié les contrats d'entreprise signés le 12 juin 1995. Le 18 septembre 1995, les représentants de la République et Canton du Jura, le fournisseur, ainsi que les membres du consortium se sont réunis. Le SPC a contesté les conclusions de l'EMPA touchant l'expertise de zingage. Il a indiqué que le fournisseur, la maison W.________ , lui avait directement livré des échantillons de chemins de câbles, que le zingage de ces échantillons le satisfaisait et que, si de tels chemins de câbles étaient livrés et installés, les travaux pouvaient continuer. Le consortium a souligné que l'épaisseur du type de chemins de câbles offert était de 1 mm. Le SPC a rappelé, pour sa part, qu'il avait toujours été question d'une épaisseur de 1,5 mm et que la livraison de chemins de câbles de 1,5 mm était maintenue, car il s'agissait de celle offerte. Par courrier du 13 octobre 1995, le consortium a critiqué le contenu du procčs-verbal de la séance du 18 septembre 1995. Il a mis en doute les conclusions formulées par Z.________ dans ses analyses et a souligné le sérieux de l'EMPA. S'agissant de l'épaisseur des chemins de câbles, le consortium a soutenu, en substance, que c'était par erreur qu'il avait mentionné 1,5 mm dans son courrier du 17 octobre   1994; ŕ son avis, le passage ŕ des chemins de câbles de 1,5 mm entraînerait des plus-values totales de 59 430 fr. qu'il serait possible de réduire en augmentant la distance entre les consoles. En réponse ŕ cette lettre, le SPC a informé le consortium, le 31 octobre 1995, que, comme celui-ci persistait ŕ ne pas fournir la qualité et le type de chemins de câbles adjugés, il avait décidé de rompre les contrats conclus. Par la suite, les parties ont encore tenté en vain de parvenir ŕ une solution. B.- Le 11 mars 1996, la République et Canton du Jura a envoyé au mandataire du consortium une lettre recommandée comprenant notamment les passages suivants:  "... Nous pouvons donc constater sans équivoque, aprčs vous avoir fixé ŕ plusieurs reprises un délai convenable pour nous garantir une exécution des travaux conforme aux conventions conclues, que vous entendez poursuivre les travaux au mépris de vos engagements contractuels.  Aprčs avoir soumis ce dossier sur les plans techni- que et juridique ŕ l'Office fédéral des routes, nous vous notifions formellement que nous résilions les contrats conclus les 12 juin/3juillet 1995 ..., conformément ŕ l'article 366 alinéa 2 CO, dčs lors qu'il est manifeste que le consortium X.________ SA - Y.________ SA entend poursuivre l'exécution du contrat d'une maničre qui est ŕ la fois défectueuse et contraire aux conventions conclues.  Par ailleurs, comme le prévoit également l'article 366 alinéa 2 CO, les travaux seront confiés ŕ des tiers aux frais et risques de vos clients.  L'Etat jurassien fera également valoir les domma- ges-intéręts occasionnés par l'attitude du consor-  tium X.________ SA - Y.________ SA. Les services en charge de ce dossier vous adresseront ultérieure- ment le montant détaillé de ces prétentions.  Veuillez agréer ..."   C.- Par mémoire-demande du 29 mai 1996, X.________ S.A. et Y.________ S.A. (ci-aprčs: les demanderesses) ont assigné la République et Canton du Jura directement devant le Tribunal fédéral. Elles font valoir que la défenderesse n'avait pas le droit de se départir des contrats d'entreprise en cause sans les indemniser complčtement et réclament, de ce fait, le paiement de 502 811 fr.75, avec intéręts ŕ 5% dčs l'introduction de l'action, ŕ titre d'indemnité au sens de l'art. 377 CO, frais et dépens en sus. Dans sa réponse datée du 4 octobre 1996, la défenderesse a confirmé et développé le point de vue qu'elle avait soutenu dans sa lettre du 11 mars 1996, précitée, concluant dčs lors au déboutement des demanderesses avec suite de frais et dépens. A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement de dommages-intéręts ŕ concurrence de 181 641 fr.30, plus intéręts ŕ 5% dčs le dépôt de sa demande, ŕ compenser avec la somme de 59 523 fr.30 correspondant aux travaux exécutés par les demanderesses et admis par elle. Invitées ŕ répliquer, les demanderesses, par mémoire du 7 novembre 1996, ont confirmé leurs conclusions et requis le rejet de la demande reconventionnelle, dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa duplique du 6 décembre 1996, la défenderesse a maintenu ses conclusions libératoires et reconventionnelles. Le 10 janvier 1997, les demanderesses ont adressé au Tribunal fédéral un "dernier mémoire complémentaire". Tout   en se prononçant sur les faits nouveaux allégués dans la duplique, elles y ont confirmé leur position. L'audience préparatoire s'est tenue le 17 janvier 1997. La conciliation tentée ŕ cette occasion a échoué. Il a été convenu de procéder ŕ une expertise technique et financičre, ainsi qu'ŕ l'audition de témoins. Les parties ont été invitées ŕ présenter des questions destinées ŕ l'expert, ce qu'elles ont fait. Le 30 janvier 1997, la défenderesse a déposé un mémoire complémentaire en réponse ŕ celui des demanderesses du 10 janvier 1997. Le 6 février 1998, le juge délégué ŕ l'instruction de la cause a formellement ordonné une expertise et désigné l'ingénieur A.________ en qualité d'expert. Un questionnaire, établi sur la base des propositions des parties, lui a été adressé. L'expert a fourni un premier rapport daté du 17 aoűt 1998. Aprčs en avoir pris connaissance, les parties ont formulé des remarques et questions complémentaires. L'expert y a répondu dans un second rapport du 10 juin 1999. Par ordonnance du 23 juin 1999, le juge délégué a demandé aux parties si elles sollicitaient d'autres mesures probatoires que celles déjŕ effectuées. La défenderesse a requis l'audition de six témoins. Le 27 octobre 1999 s'est déroulée une audience d'administration des preuves au cours de laquelle cinq des six témoins proposés par la défenderesse ont été entendus, l'intéressée ayant renoncé ŕ l'audition de son dernier témoin. Lors de cette séance, il a également été convenu que le Tribunal fédéral statuerait d'abord sur la validité de la ré-   siliation litigieuse des contrats, l'examen de la question du dommage étant reporté ŕ une phase ultérieure de la procédure. Le juge délégué a prononcé la clôture de l'administration des preuves au sujet de la validité de la résiliation. Les parties ont renoncé ŕ plaider sur ce point et convenu de présenter un mémoire final dans un délai fixé au 15 décembre 1999. Dans leur mémoire final du 13 décembre 1999, les demanderesses ont conclu, s'agissant de la nature de la résiliation, ŕ ce qu'il soit dit que les conditions de l'art. 366 CO ne sont pas réalisées en l'espčce, de sorte que la résiliation des contrats d'entreprise doit ętre envisagée sous l'angle de l'art. 377 CO. Quant ŕ la défenderesse, elle a maintenu, dans son mémoire final du 15 décembre 1999, sa position selon laquelle la résiliation est intervenue conformément ŕ l'art. 366 al. 2 CO.   C o n s i d é r a n t e n d r o i t :   1.- La recevabilité de l'action est examinée d'office (art. 3 al. 1 PCF). La présente demande, déposée directement devant le Tribunal fédéral, repose sur des relations contractuelles nouées par deux personnes morales de droit privé avec un canton et elle tend ŕ obtenir la condamnation de celui-ci ŕ payer un montant de 502 811 fr.75 ŕ titre de dommages-intéręts. Elle remplit donc les conditions de l'art. 42 al. 1 OJ en ce qui concerne tant la nature de la cause que la valeur litigieuse requise (cf. ATF 118 II 206 consid. 2). En outre, comme les demanderesses n'ont pas entrepris de démarches judiciaires auprčs d'autorités cantonales, ni ne se sont soumises implicitement ŕ leur juridiction, l'action a été formée en temps utile (cf. ATF 81 I 266 consid. 1; Poudret, COJ, n. 2.4 ad art. 42, p. 85); par conséquent, elle est donc en principe recevable. Il en va de męme de la deman-   de reconventionnelle formée par le canton (art. 31 al. 1 PCF). 2.- Les deux sociétés demanderesses se sont organisées en consortium, afin de réaliser les travaux en cause, de sorte qu'elles constituent une société simple pour cette tâche (Gauch, Le contrat d'entreprise [adaptation française par Benoît Carron], n. 243). Dčs lors que les associés forment une consorité nécessaire sur le plan actif en vertu du droit fédéral, ils doivent agir conjointement pour faire valoir les créances concernant la société (cf. l'arręt du Tribunal fédéral du 14 octobre 1996 reproduit in SJ 1997 p. 396, consid. 3c). C'est ainsi ŕ juste titre que les deux membres du consortium agissent ensemble en dommages-intéręts. 3.- Conformément ŕ ce qui a été convenu lors de l'audience du 27 octobre 1999, il ne s'agit pas de trancher le litige dans son ensemble ŕ ce stade de la procédure, mais uniquement de déterminer le fondement de la résiliation des contrats par la défenderesse. A cet égard, il convient de préciser que, le 31 octobre 1995, le SPC a informé par écrit les demanderesses de sa volonté de rompre les contrats des 12 juin/3 juillet 1995 avant la fin des travaux. Cet acte ne saurait toutefois constituer une résiliation formelle, le SPC n'en ayant pas la compétence. C'est par la lettre recommandée du 11 mars 1996 susmentionnée que le gouvernement cantonal, seul compétent en ce domaine, a valablement signifié aux deux sociétés qu'il résiliait les contrats et entendait en confier l'exécution ŕ des tiers, ŕ leurs frais et risques. L'analyse juridique se concentrera dčs lors sur la portée de ce dernier acte. 4.- Les contrats ŕ l'origine du présent litige avaient trait ŕ la fourniture et ŕ l'installation par les demanderesses de chemins de câbles et de tubes de protection   dans deux tunnels, moyennant une rémunération versée par la défenderesse. Il s'agit manifestement de contrats d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (cf. ATF 122 III 10 consid. 3). Les demanderesses considčrent que la défenderesse a résilié les contrats sur la base de l'art. 377 CO, raison pour laquelle elles entendent ętre indemnisées en application de cette disposition. Pour sa part, la défenderesse invoque l'art. 366 al. 2 CO, reprochant au consortium d'avoir voulu poursuivre l'exécution du contrat d'une maničre défectueuse et contraire aux conventions conclues. Elle demande, ŕ titre reconventionnel, la réparation du préjudice subi, dčs lors qu'elle a confié les travaux ŕ des tiers. Il convient donc d'examiner si le maître était fondé ŕ se prévaloir de l'art. 366 al. 2 CO ŕ l'appui de sa résiliation, en invoquant une exécution fautive des entrepreneurs. 5.- Les deux contrats ne contiennent aucune clause particuličre relative ŕ la résiliation avant la fin des travaux. Ils renvoient ŕ la norme SIA 118 dans sa version 1977/ 1991. L'art. 183 de cette norme prévoit, sous réserve des rčgles particuličres qu'elle contient, que l'extinction prématurée du contrat est régie par les dispositions légales applicables, par exemple les art. 97, 107, 119 et 366 CO. L'art. 184 al. 1 de ladite norme, se référant ŕ l'art. 377 CO, pose le principe que, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complčtement l'entrepreneur. Il n'existe en revanche pas de rčgles particuličres dans la norme SIA 118 quant ŕ l'extinction du contrat par le maître avant l'achčvement de l'ouvrage en raison d'une faute de l'entrepreneur (cf. consid. 2a, non publié, de l'ATF 117 II 503). C'est donc bien ŕ la lumičre de l'art. 366 CO qu'il convient d'analyser le courrier de la défenderesse du 11 mars 1996.   6.- L'art. 366 CO permet au maître de l'ouvrage de faire valoir certains droits de maničre anticipée. Selon son al. 2, qui seul importe en l'espčce, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire ŕ la convention, le maître peut fixer ou faire fixer ŕ l'entrepreneur un délai convenable pour parer ŕ ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai imparti, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées ŕ un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Avant d'examiner, le cas échéant, quels sont les droits que cette disposition confčre au maître, il faut commencer par rechercher si ses conditions d'application étaient réalisées au moment oů la défenderesse s'était séparée des demanderesses (au sujet de ces conditions, cf., parmi d'autres: Gauch, op. cit., n. 872 ss; Koller, Commentaire bernois, n. 511 ss ad art. 366 CO; Zindel/ Pulver, Commentaire bâlois, n. 31 ss ad art. 366 CO; Niklaus, Das Recht auf Ersatzvornahme gemäss Art. 366 Abs. 2 OR, thčse Saint-Gall 1999, p. 51 ss). a) L'art. 366 al. 2 CO exige premičrement qu'il soit possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que l'ouvrage sera exécuté de façon défectueuse ou contraire ŕ la convention. Cette distinction n'a pas de portée pratique. En effet, tant l'exécution défectueuse que celle contraire ŕ la convention sont couvertes par la notion de défaut au sens juridique (cf. ATF 100 II 30 consid. 2; Koller, op. cit., n. 511 ad art. 366 CO). L'art. 166 de la norme SIA 118, applicable en l'espčce (cf. supra consid. 5), va dans le męme sens, puisqu'il prévoit qu'il y a défaut en cas d'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre męme sans convention spéciale.   La défenderesse reproche aux demanderesses de lui avoir livré des chemins de câbles destinés aux galeries techniques comportant plusieurs défauts qui peuvent ętre classés en deux catégories, ŕ savoir les défauts relatifs au zingage et ceux concernant l'épaisseur des matériaux utilisés. aa) S'agissant du zingage, il ressort des dossiers d'appels d'offre, auxquels les contrats se réfčrent, que les charges de corrosion, définies en fonction des lieux d'installation, correspondent, dans la galerie technique, ŕ un type d'atmosphčre comparable ŕ celui de la campagne, qualifié de non agressif. En ces lieux, l'influence des gaz d'échappement et du sel antiverglas est ŕ négliger. En revanche, dans l'espace du tunnel réservé au trafic, l'atmosphčre est décrite comme agressive et assimilée ŕ celle d'une industrie, dans laquelle l'influence du trafic (gaz d'échappement et sel) est ŕ prendre en considération. Dčs novembre 1994 et en 1995, les demanderesses ont fourni plusieurs échantillons des chemins de câbles destinés aux galeries techniques. La défenderesse a considéré que leur qualité de zingage était insuffisante en se fondant sur des analyses effectuées par la société Z.________. Les demanderesses ont contesté cette appréciation et ont également soumis certains échantillons ŕ l'EMPA qui, pour sa part, a jugé que le zingage correspondait aux exigences. Selon l'expertise judiciaire et les témoignages des employés de Z.________ ayant participé aux tests, cette société ignorait le lieu oů devaient se trouver les chemins de câbles qu'elle a analysés et a supposé qu'ils étaient destinés ŕ l'espace trafic et non ŕ une galerie technique. L'expert a souligné que les conditions climatiques dans ces deux endroits n'étaient pas assimilables, ce qui est confirmé par la description des charges de corrosion figurant dans les DAO, telle qu'évoquée ci-dessus. Se prononçant sur les tests   effectués par Z.________, l'expert les a jugés excessivement sévčres et a considéré que les conclusions formulées étaient fausses, sous réserve de deux échantillons. Quant aux rapports de l'EMPA, il a relevé que la description de l'état des pičces était satisfaisante et les commentaires conformes aux notions généralement admises. Il a ajouté que ce laboratoire avait une réputation internationale en tant que spécialiste de la corrosion du zinc. L'expert judiciaire a conclu qu'ŕ l'exception de deux échantillons clairement insuffisants, les autres pičces, sans ętre d'une grande qualité, étaient conformes ŕ ce que l'on pouvait attendre d'un zingage ŕ chaud moyen. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire. D'une part, il est établi que Z.________ a testé les échantillons en fonction de l'atmosphčre régnant dans un tunnel routier et non dans une galerie technique, de sorte que ses conclusions, qui se fondent sur des exigences ŕ l'évidence trop sévčres, ne sont pas déterminantes. D'autre part, l'expertise judiciaire est corroborée par l'EMPA, laboratoire spécialisé dans ce genre d'analyses. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le zingage des chemins de câble, męme s'il n'était pas d'une qualité remarquable, puisse ętre qualifié de défectueux. Le responsable de la direction générale des travaux au moment des faits a d'ailleurs lui-męme admis que ce n'était pas le zingage qui était ŕ l'origine du litige. bb) Reste la question de l'épaisseur des chemins de câbles. Les DAO ne contiennent aucune exigence sur ce point. Dans un courrier du 17 octobre 1994, les demanderesses, en réponse ŕ une question du SPC, ont indiqué que le matériau utilisé pour les chemins de câbles dans la galerie technique située dans le tunnel du Mont-Russelin était "une tôle en acier zinguée, ajourée, d'une épaisseur de 1,5 mm". Cette   lettre fait partie intégrante du contrat relatif au Tunnel du Mont-Russelin, auquel elle est annexée. Il importe peu qu'aucune épaisseur minimale n'ait été exigée dans les DAO, dčs lors que, par la suite, les demanderesses ont elles-męmes expressément promis une épaisseur de 1,5 mm. Celles-ci soutiennent que cette donnée se référait au chemin de câbles de 85 mm de hauteur initialement prévu pour le tunnel du Mont-Russelin, mais que le chemin de câbles de 60 mm qu'il a finalement été décidé d'installer dans les deux tunnels n'avait lui que 1 mm d'épaisseur. Cette version ne peut pas ętre retenue, car, ŕ la séance du 2 novembre 1994, lorsqu'il a été décidé d'équiper les deux tunnels de chemins de câbles de 60 mm, les demanderesses ont elles-męmes affirmé qu'il n'y avait aucune différence de matériaux s'agissant des chemins de câbles de hauteurs différentes proposés (dans le męme sens, cf. l'allégué 81 du mémoire de réponse de la défenderesse, admis par les demanderesses). Par la suite, les demanderesses ont également soutenu que c'était "par erreur" qu'il avait été fait mention de 1,5 mm dans le courrier du 17 octobre 1994. Or, cette thčse, qui repose sur leurs seules affirmations et qu'aucun élément concret ne vient étayer, est en contradiction avec leur propre explication selon laquelle l'épaisseur se référait aux chemins de câbles de 85 mm. Au demeurant, les demanderesses ont signé, le 12 juin 1995, le contrat relatif au tunnel du Mont-Russelin sans émettre de réserves au sujet de l'épaisseur des chemins de câbles, alors que leur lettre du 17 octobre 1994 y était annexée et que la défenderesse avait déjŕ attiré leur attention sur ce problčme le 17 mai 1995. L'épaisseur de 1,5 mm constituait donc bien une qualité convenue, de sorte que les chemins de câbles d'une épaisseur moindre doivent ętre considérés comme défectueux. Il ressort du procčs-verbal de la séance du 18 septembre 1995 et du courrier des demanderesses du 13 octobre   1995 que celles-ci ont livré et installé des chemins de câbles d'une épaisseur de 1 mm. De plus, elles entendaient continuer de le faire, ŕ moins qu'une plus-value soit acceptée. La défenderesse, qui n'était nullement tenue d'accepter cette derničre condition, contraire aux stipulations contractuelles, pouvait ainsi prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que les chemins de câbles situés dans les galeries techniques auraient une épaisseur inférieure ŕ ce qui avait été convenu. L'art. 366 al. 2 CO n'exige pas que l'ouvrage soit totalement défectueux. Il suffit, pour admettre que la premičre condition d'application de cette disposition est réalisée, qu'il soit possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que l'ouvrage comportera au moins une des défectuosités alléguées par le maître. Comme on vient de le voir, tel est le cas en l'espčce s'agissant de l'épaisseur des chemins de câbles. Sans doute convient-il de réserver l'hypothčse oů le défaut invoqué serait tout ŕ fait insignifiant du point de vue technique, de sorte qu'il serait contraire aux rčgles de la bonne foi d'en tirer argument, et celle oů, pour quelque motif que ce soit, le maître abuserait de son droit en se prévalant du défaut avéré, auxquels cas l'application de la disposition citée serait exclue. C'est ŕ l'entrepreneur qu'il incombe d'alléguer et de prouver les faits pertinents ŕ cet égard. En l'espčce, les demanderesses n'ont fourni aucun élément permettant d'imputer un comportement abusif ŕ la défenderesse. Elles n'ont, en particulier, pas établi que cette derničre n'attachait pas d'importance ŕ l'épaisseur des chemins de câbles et qu'elle ne se serait pas prévalue des droits conférés par l'art. 366 al. 2 CO si elle avait su, ŕ l'époque, que la qualité du zingage n'était pas contestable. Qu'il existe une corrélation entre l'épaisseur d'un matériau et sa résistance est du reste indéniable.   Par conséquent, la premičre condition d'application de l'art. 366 al. 2 CO est réalisée en l'occurrence. b) L'exigence d'une faute de l'entrepreneur, comme deuxičme condition d'application de l'art. 366 al. 2 CO, est controversée en doctrine (sur l'état de la controverse, cf. Niklaus, op. cit., p. 101, note 375, et Koller, op. cit., n. 541). Selon certains auteurs, il suffit que l'exécution défectueuse ne soit pas personnellement imputable au maître pour qu'il y ait "faute de l'entrepreneur" au sens de cette disposition (Gauch, op. cit., n. 880 s.; Zindel/Pulver, op. cit., n. 35 ad art. 366 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3478). D'autres auteurs s'en tiennent ŕ la stricte exigence d'une faute (Koller, op. cit., n. 542 ad art. 366 CO; Niklaus, op. cit., p. 101, n. 2.100; Dürr, Du contrat d'entreprise, 2e éd., p. 54; Corboz, Contrat d'entreprise III/Les défauts de l'ouvrage, in FJS n° 460, p. 12, note 93), alors qu'un auteur la limite ŕ l'exécution contraire ŕ la convention (Bühler, Commentaire zurichois, n. 65 ad art. 366 CO). Il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans cette controverse pour résoudre le présent litige. En effet, sur le vu des constatations de fait opérées plus haut, il est manifeste que les demanderesses ont manqué ŕ la diligence due, dans la mesure oů elles ont commencé et poursuivi l'exécution de l'ouvrage sans en respecter les spécifications techniques touchant l'épaisseur des chemins de câbles. Il y a donc eu faute contractuelle de leur part. Les demanderesses invoquent certes l'art. 369 CO en soutenant que le maître de l'ouvrage avait reçu des échantillons avant la conclusion du contrat et qu'il les avait acceptés sans formuler d'observations, ni fait de réserves lors de sa commande. En argumentant ainsi, elles perdent toutefois de vue que ce sont elles qui ont promis des chemins de câbles d'une épaisseur de 1,5 mm et que cette exigence a été reprise dans le contrat qui a été signé postérieurement ŕ la remise   des premiers échantillons, sans qu'elles aient émis de réserves ŕ ce propos. En outre, depuis le début des travaux, la défenderesse n'a eu de cesse de répéter qu'elle exigeait que l'épaisseur promise de 1,5 mm soit respectée. Il n'apparaît donc pas que l'on puisse lui reprocher d'ętre exclusivement ŕ l'origine du défaut, de sorte qu'il n'y a pas matičre ŕ appliquer l'art. 369 CO en l'espčce (cf. Gauch, op. cit., n. 1918). c) aa) Troisičmement, l'art. 366 al. 2 CO suppose que le maître ait fixé (ou fait fixer) ŕ l'entrepreneur un délai convenable pour parer au défaut lato sensu, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées ŕ un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Conformément au principe général de l'art. 108 ch. 1 CO, la fixation d'un tel délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, soit notamment si l'entrepreneur a déjŕ manifesté clairement, de maničre expresse ou par acte concluant, sa volonté définitive de ne rien modifier ŕ son mode de faire (Niklaus, op. cit., p. 74 ss, n. 2.46; Koller, op. cit., n. 27 ad art. 366 CO; Zindel/ Pulver, op. cit., n. 36 ad art. 366 CO; Gauch, op. cit., n. 885; Corboz, op. cit., p. 11). Point n'est besoin, en revanche, que l'entrepreneur ait conscience d'agir contrairement au contrat. Par exemple, lorsqu'il refuse une fois pour toutes de réparer un défaut en ayant la conviction de ne pas en ętre responsable, son comportement permet au maître de renoncer ŕ la fixation d'un délai (Koller, op. cit., n. 283 ad art. 366 CO et les références). bb) Depuis le 17 mai 1995, la défenderesse a réclamé ŕ plusieurs reprises que les chemins de câbles aient une épaisseur de 1,5 mm, conformément ŕ ce que les demanderesses avaient promis. Celles-ci ont refusé, soutenant que le premier échantillon accepté avait une épaisseur de 1 mm et que   c'était par erreur qu'elles avaient mentionné 1,5 mm dans leur courrier du 17 octobre 1994. Par lettre du 13 octobre 1995, elles ont ajouté que le passage ŕ des chemins de câbles de 1,5 mm entraînerait des plus-values. Quelques jours plus tard, soit le 31 octobre 1995, le SPC les a informées de sa volonté de rompre les contrats avec effet immédiat et de leur verser les montants correspondant aux travaux déjŕ effectués dans les deux tunnels. Par la suite, les parties ont encore cherché un terrain d'entente, mais sans succčs et, le 11 mars 1996, la défenderesse a formellement renoncé aux services des demanderesses, en invoquant l'art. 366 al. 2 CO, au motif que celles-ci entendaient poursuivre l'exécution de l'ouvrage en violation des stipulations contractuelles. Ces éléments démontrent que la défenderesse a fait état, ŕ plusieurs reprises, de l'épaisseur insuffisante des chemins de câbles et a indiqué qu'elle n'accepterait pas une épaisseur de 1 mm. Les demanderesses étaient donc parfaitement au courant de ses exigences; pourtant, il résulte de leur attitude qu'elles entendaient bien livrer et installer des chemins de câbles de 1 mm d'épaisseur. Le 13 octobre 1995, elles ont du reste indiqué que le passage ŕ une épaisseur de 1,5 mm impliquerait des plus-values, exigeant ainsi une augmentation du prix fixé, sans se prévaloir de l'une des conditions de l'art. 373 al. 2 CO. Peu importe, ŕ cet égard, qu'elles aient été convaincues d'avoir le droit d'agir de la sorte. Seul est déterminant le fait que leur attitude traduisait un refus clair d'exécuter les contrats conformément ŕ ce qui avait été convenu. Dans ces circonstances, la défenderesse pouvait se dispenser de leur fixer un délai (art. 108 ch. 1 CO). d) Les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO étant réalisées s'agissant de l'épaisseur des chemins de câbles, la défenderesse est fondée ŕ se prévaloir des droits découlant de cette disposition. Il suit de lŕ que les deman-   deresses ne sauraient invoquer l'art. 377 CO ŕ l'appui de leur action en paiement. 7.- a) L'art. 366 al. 2 CO prévoit que, si l'entrepreneur ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées ŕ un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Cette disposition, ŕ l'instar d'autres rčgles particuličres (cf. les art. 259b let. b, 288 al. 1 et 392 al. 3 CO), se rattache ŕ l'art. 98 al. 1 CO qui régit de façon générale l'exécution par substitution (ou exécution in rem; "Ersatzvornahme"), dans les rapports contractuels relevant du droit privé, en cas de violation d'une obligation de faire (Gauch, op. cit., n. 870 et les auteurs cités). C'est l'art. 1144 du Code civil français (CCF) qui a servi de modčle au législateur fédéral ŕ cet égard (Bühler, op. cit., n. 60 ad art. 366 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 45 ad art. 366 CO; Gautschi, Commentaire bernois, n. 2d ad art. 366 CO; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 5e éd., p. 265; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [cité: AT], p. 332, note 19); dans sa teneur actuelle, il énonce ce qui suit: "Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, ętre autorisé ŕ faire exécuter lui-męme l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut ętre condamné ŕ faire l'avance des sommes nécessaires." (cf. Dalloz 2000, p. 827). Cependant, contrairement ŕ cette disposition et ŕ la rčgle générale du Code des obligations, l'art. 366 al. 2 CO ne subordonne pas ŕ une autorisation du juge le droit du maître de procéder ŕ l'exécution par substitution. Pour que le maître soit en mesure d'empęcher une exécution défectueuse de l'ouvrage qui est prévisible avec certitude, il doit, en effet, pouvoir agir rapidement suivant les circonstances, sans devoir requérir au préalable une autorisation du juge (Gauch, op. cit., n. 887; Koller, op. cit., n. 504 ad art. 366 CO; Niklaus, op. cit., p. 46 s., n. 1.109).   aa) L'exécution par substitution, au sens de l'art. 366 al. 2 CO, suppose que le maître renonce ŕ faire réparer l'ouvrage par l'entrepreneur ou ŕ laisser ce dernier continuer les travaux. Cette manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui n'est pas soumise ŕ l'exigence d'une forme spéciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou aprčs l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition citée, a pour effet de modifier les droits et obligations des parties relativement ŕ la prestation de l'entrepreneur: le maître renonce définitivement ŕ exiger de celui-ci qu'il procčde lui-męme ŕ l'exécution des travaux (réparation ou achčvement de l'ouvrage) et il en confie le soin ŕ un tiers (ou le fait lui-męme) aux frais et risques de l'entrepreneur; ainsi, l'obligation de faire, qui incombait ŕ l'origine ŕ l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise (art. 363 CO), se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution ŕ laquelle viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des dommages-intéręts (cf. art. 98 al. 1 in fine CO). Toutefois, comme l'exécution in rem n'est qu'un succédané de l'exécution convenue, l'existence du contrat d'entreprise initial n'en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation ŕ exécuter par l'entrepreneur et la mise en oeuvre par le maître d'un tiers sur la base d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat d'entreprise, mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse - voire, pour une partie de la doctrine, qu'il lui avance - les frais de l'exécution par substitution ("Kostenersatz" par opposition au "Schadenersatz" ou dommages-intéręts) et, de surcroît, qu'il assume, en principe, les conséquences, non couvertes par le tiers, d'une mauvaise exécution in rem, puisque cette exécution se fait non seulement aux "frais" mais encore aux "risques" de l'entrepreneur; les deux créances réciproques pourront ętre éteintes par voie de compensation (pour plus de détails au sujet de l'exécution par substitution et   des controverses que suscitent certaines de ses modalités, cf. parmi d'autres: Gauch, op. cit., n. 868 ss; Koller, op. cit., n. 465 ŕ 473, n. 547 ss et n. 615 ad art. 366 CO; Niklaus, op. cit., p. 111 ss). bb) Il faut encore examiner si l'exécution par substitution, dont on vient de tracer les grandes lignes, revęt un caractčre exclusif ou si le maître peut agir par une autre voie ŕ l'encontre de l'entrepreneur lorsque les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO sont réalisées. Les avis sont partagés au sein de la doctrine. Pour Gauch (op. cit., n. 867, 869 et 893), l'art. 366 al. 1 CO, qui confčre sans conteste au maître le droit d'option prévu ŕ l'art. 107 al. 2 CO, et l'art. 366 al. 2 CO régissent des états de fait différents. Par conséquent, le maître ne peut pas se départir du contrat s'il est en mesure de procéder ŕ une exécution par substitution; il peut le faire, en revanche, par une application analogique de l'art. 366 al. 1 CO, si l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne et est ainsi irremplaçable ou si, eu égard aux circonstances de l'espčce, on ne peut raisonnablement exiger du maître qu'il commette un entrepreneur de remplacement. Zindel/Pulver (op. cit., n. 41 ad art. 366 CO) suivent cette opinion et mentionnent d'autres exemples de situations dans lesquelles une exception peut ętre faite au principe posé par Gauch. Quant ŕ Engel (Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 443 s.), il se réfčre ŕ cet auteur et n'évoque que la possibilité d'une exécution par substitution. Un autre courant doctrinal accorde au maître, les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO étant remplies, le droit d'option prévu ŕ l'art. 107 al. 2 CO (Koller, op. cit., n. 477 ss ad art. 366 CO; Niklaus, op. cit., p. 42, n. 1.98 et la note 154 oů l'auteur renvoie ŕ Bühler, op. cit., n. 66 ad art. 366 CO; Corboz, ibid.; Bucher, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3e éd., p. 214; Gautschi, op. cit., n. 7d ad art. 366 CO; Honsell, ibid;   cf. aussi Duri Pally, Mangelfolgeschaden im Werkvertragsrecht, thčse Saint-Gall 1995, p. 24 s.; Weber, Commentaire bernois, n. 62 ad art. 98 CO). Les tenants de cette opinion, qu'ils ne motivent d'ailleurs pas tous de la męme façon, considčrent, en substance, qu'il ne se justifie pas de traiter moins bien le maître qui est confronté ŕ un ouvrage défectueux (art. 366 al. 2 CO) que celui qui subit le retard de l'entrepreneur (art. 366 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral se range ŕ l'avis de ce dernier groupe d'auteurs. L'art. 366 CO, qui sanctionne le retard dans l'exécution de l'ouvrage (al. 1) et l'exécution défectueuse de celui-ci (al. 2), envisage de maničre complčte l'inexécution ou la mauvaise exécution apparaissant au cours des travaux. Il n'y a pas de raison de penser que le législateur fédéral ait voulu traiter le maître moins favorablement en cas de défaut qu'en cas de retard. Aussi l'exécution par substitution doit-elle ętre conçue comme une faculté supplémentaire accordée au maître dans une situation oů une action rapide s'imposera plus souvent que dans l'hypothčse d'un simple retard (Koller, op. cit., n. 477 ad art. 366 CO, p. 326). On peut également aborder le problčme sous un autre angle et soutenir qu'ŕ l'instar de l'entrepreneur qui ne commence pas les travaux ŕ temps ou en diffčre indűment l'exécution, l'entrepreneur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parer ŕ l'éventualité d'une exécution de l'ouvrage défectueuse ou contraire ŕ la convention doit ętre traité comme un débiteur en demeure, ŕ l'égal du premier, son obligation de remédier ŕ cet état de choses étant incluse dans l'obligation générale d'exécuter l'ouvrage qui lui incombe. Considéré de ce point de vue, l'art. 366 al. 2 CO entrerait dans les prévisions de l'art. 366 al. 1 CO (dans ce sens, cf. Niklaus, ibid.). Peu importe, en définitive, le fondement théorique de la solution retenue, dčs lors que celle-ci n'est pas exclue par le texte légal et qu'elle vise ŕ traiter de la męme maničre deux situations comparables. Il faut donc poser que le   maître qui invoque l'art. 366 al. 2 CO et qui ne souhaite pas procéder ŕ l'exécution par substitution dispose, comme en cas de retard (art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l'art. 107 al. 2 CO. Les auteurs qui n'admettent pas cette possibilité sont du reste obligés de réserver de nombreuses exceptions ŕ la rčgle de l'exécution par substitution ou la prise en considération des circonstances particuličres, ce qui n'est certes pas de nature ŕ favoriser la sécurité du droit. Au demeurant, la solution retenue est celle qui s'harmonise le mieux avec les rčgles générales sur la demeure et, singuličrement, avec l'art. 98 al. 1 CO, puisqu'il est communément admis que le créancier d'une obligation de faire peut se prévaloir des art. 107 ss CO plutôt que de solliciter du juge l'autorisation d'exécuter l'obligation aux frais du débiteur (Weber, op. cit., n. 91 ad art. 98 CO; Wiegand, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 98 CO; Bucher, AT, p. 332, ch. 5 et note 19; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 92 in fine; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 7e éd., n. 2590; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 354, n. 61.07; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 38). Le maître peut donc choisir, parmi les trois possibilités que lui offre l'art. 107 al. 2 CO, celle de renoncer ŕ la prestation promise et de réclamer des dommages-intéręts positifs ŕ l'entrepreneur qui a commis une faute (Corboz, ibid.; Koller, op. cit., n. 477 ad art. 366 CO; Gautschi, ibid.). S'il le fait, il est tenu d'accepter les parties de l'ouvrage déjŕ exécutées, pour autant qu'elles soient utilisables, et d'en payer le prix (cf. Gauch, op. cit., n. 662). Son dommage équivaut ŕ l'intéręt qu'il avait ŕ l'exécution réguličre de l'obligation de l'entrepreneur (Niklaus, op. cit., p. 163, n. 4.22). Pour en juger, il convient de se demander quelle eűt été sa situation patrimoniale si l'en-   trepreneur avait continué les travaux et lui avait livré le solde de l'ouvrage en conformité avec les clauses de leur contrat (sur la notion d'intéręt positif, cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 717 s.). Le maître pourra ainsi porter en compte, entre autres postes de son dommage, tous les frais se rapportant ŕ l'achčvement de l'ouvrage ainsi que le préjudice découlant d'un éventuel retard dans la livraison de celui-ci ("Verspätungsschaden"; cf. Gauch, op. cit., n. 665), pour autant que ce retard soit en relation de cause ŕ effet avec le comportement fautif de l'entrepreneur ayant conduit le maître ŕ renoncer ŕ la prestation promise; mais il devra imputer sur sa créance de dommages-intéręts, selon la théorie de la différence, ce qu'il aurait dű payer ŕ l'entrepreneur si ce dernier avait exécuté réguličrement le solde des travaux et lui avait livré ŕ temps l'ouvrage achevé. Une fois établi, de maničre concrčte ou abstraite (cf. Koller, op. cit., n. 605 ss ad art. 366 CO), le dommage du maître, il conviendra de fixer l'étendue de la réparation en fonction des critčres mentionnés aux art. 43 et 44 CO, dispositions applicables en matičre contractuelle par renvoi de l'art. 99 al 3 CO. Il va de soi que le maître qui renonce ŕ la prestation promise et réclame des dommages-intéręts positifs (art. 107 al. 2 deuxičme hypothčse CO) ne saurait jouer sur les deux tableaux et profiter, de surcroît, des avantages qu'aurait pu lui procurer l'exécution par substitution (sur les incidences, positives et négatives, liées au choix entre ces deux partis, cf. Koller, op. cit., n. 603 ss ad art. 366 CO; Niklaus, op. cit., p. 164 ss, n. 4.24 ss). Ainsi, le maître n'aura certes pas ŕ rendre compte ŕ l'entrepreneur de l'utilisation des fonds qu'il aura perçus au titre des dommagesintéręts. En revanche, il ne pourra pas exiger de l'entrepreneur qu'il lui avance les frais ŕ payer pour l'achčvement de l'ouvrage - ŕ supposer que l'on admette le principe d'une telle obligation dans le cadre de l'exécution par substitu-   tion, question qui peut rester ici indécise -, il devra s'en prendre ŕ lui-męme si, procédant ŕ un calcul abstrait, il réclame un montant qui s'avčre insuffisant pour payer le solde de l'ouvrage et, enfin, comme l'exécution par le tiers n'intervient plus, dans cette hypothčse, "aux risques" de l'entrepreneur initial, il ne pourra pas se retourner contre celui-ci, par exemple, en cas de mauvaise exécution du solde des travaux par le tiers et d'insolvabilité de ce dernier. cc) Savoir si le maître a opté pour l'exécution par substitution ou pour la renonciation ŕ la prestation promise et l'octroi de dommages-intéręts positifs est une question d'interprétation de la manifestation de volonté y relative. Pour la résoudre, il faut appliquer les rčgles ordinaires touchant l'interprétation des déclarations de volonté, notamment le principe de la confiance, et considérer, en particulier, les conclusions des parties ainsi que le type de dommage réclamé (cf., mutatis mutandis, Niklaus, op. cit., p. 82, n. 2.61 et Weber, op. cit., n. 119 ad art. 107 CO). b) La lettre précitée du 11 mars 1996, par laquelle la défenderesse a renoncé ŕ la collaboration des demanderesses, manque de clarté. En effet, si, dans un premier temps, le maître y manifeste sa volonté de "résilier" les contrats d'entreprise, il y indique ensuite que les travaux seront confiés ŕ des tiers aux frais et risques des demanderesses, comme le prévoit l'art. 366 al. 2 CO, ajoutant qu'il "fera également valoir les dommages-intéręts occasionnés par l'attitude" des entreprises demanderesses. Or, on a souligné plus haut que le maître ne peut pas ŕ la fois renoncer ŕ la prestation promise, conformément ŕ l'art. 107 al. 2 deuxičme hypothčse CO, et procéder ŕ l'exécution du solde des travaux aux frais et risques de l'entrepreneur. Il convient donc de rechercher, par voie d'interprétation, quel est le choix qui a été fait, en définitive, par la défenderesse.   Les circonstances ayant entouré la manifestation de volonté litigieuse plaident en faveur de la thčse de la renonciation ŕ la prestation promise, assortie d'une demande de dommages-intéręts positifs. De fait, la volonté de la défenderesse de ne plus avoir affaire aux demanderesses, de quelque maničre que ce soit, ressort nettement de la lettre adressée le 31 octobre 1996 par la premičre aux secondes, dans laquelle le maître déclare notamment ceci: "... nous décidons de rompre les contrats ... avec effet immédiat". Considérée ŕ la lumičre de ce courrier, la lettre du 11 mars 1996 n'apparaît, dčs lors, que comme la confirmation, aprčs l'échec des derničres tentatives d'arrangement, de la volonté de la défenderesse, déjŕ manifestée antérieurement, de renoncer ŕ l'exécution et de réclamer aux demanderesses des dommages-intéręts pour cause d'inexécution. Il ressort du comportement ultérieur des parties qu'elles ont toutes deux attribué une telle signification ŕ la manifestation de volonté en question. On notera, ŕ ce propos, que ce sont les entreprises demanderesses, et non le maître, qui ont ouvert action en premier lieu en fondant leurs prétentions sur l'art. 377 CO, disposition régissant la "résiliation par le maître ..." selon sa note marginale. Quant ŕ la défenderesse, elle déclare expressément, dans son mémoire de réponse, qu'elle entend compenser la créance des demanderesses pour les travaux exécutés avec "son propre dommage résultant de l'inexécution du contrat" (allégué 100) et qu'elle réclame des "dommages et intéręts" (allégué 101). Elle n'a du reste pas invité les demanderesses ŕ avancer les frais afférents au solde des travaux et n'a pas non plus réservé un rčglement de comptes aprčs l'achčvement de ceux-ci. Enfin, lors de la séance du 27 octobre 1999, les parties ont chargé le Tribunal fédéral de statuer d'abord sur la validité de la "résiliation" litigieuse.   Force est d'admettre, dans ces conditions, que la défenderesse a renoncé purement et simplement aux prestations promises par les demanderesses, qu'elle l'a fait valablement au regard de l'art. 366 CO et qu'elle est dčs lors fondée ŕ réclamer ŕ ces derničres des dommages-intéręts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2 deuxičme hypothčse CO). 8.- Comme convenu lors de la séance du 27 octobre 1999, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur la question de l'étendue de la réparation dans le cadre du présent jugement incident. Quant aux frais et dépens, ils seront fixés au terme de la procédure.      Par ces motifs,  l e T r i b u n a l f é d é r a l :     1. Dit que la résiliation des relations contractuelles par la défenderesse est valablement intervenue au regard de l'art. 366 CO; 2. Dit que la défenderesse est fondée ŕ réclamer des dommages-intéręts; 3. Dit que la suite de la procédure sera fixée par ordonnance séparée du juge délégué;   4. Dit que les frais et dépens seront fixés dans le jugement final; 5. Communique le présent jugement incident en copie aux mandataires des parties.     _______________     Lausanne, le 28 mars 2000 ECH  Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président,     Le Greffier,