Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_84/2009 Arręt du 1er septembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________ SA, représentée par Me Thomas Barth, recourante, contre Y.________, représentée par Me Philippe A. Grumbach, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 avril 2009. Faits: A. Y.________, représentée par son mari, a confié ŕ l'architecte A.________ la direction de travaux concernant des immeubles dont elle est propriétaire. Dans ce cadre, celui-ci a contacté X.________ SA pour lui proposer de soumissionner en vue de la pose d'une conduite de gaz, tracé qui était entičrement compris sur la parcelle de Y.________. Le 27 novembre 2006, l'architecte a adjugé les travaux de fouille ŕ X.________ SA selon une soumission faisant état d'un prix total net de 12'000 fr. hors taxes, arręté ŕ 12'900 fr. TVA comprise. En janvier 2007, le contremaître de X.________ SA a proposé ŕ A.________ un autre tracé afin de raccorder directement l'un des immeubles au réseau public du gaz sur la voie publique adjacente, la distance étant sensiblement plus courte. Le contremaître a invité l'architecte ŕ vérifier que cette variante soit effectivement moins chčre; A.________ a effectué ce contrôle sur la base des prix mentionnés dans la soumission, complétés par différents éléments dont les taxes liées aux travaux sur la voie publique, estimées ŕ environs 7'000 fr., qui devaient ętre acquittées avant le début des travaux; l'architecte a évalué le coűt des travaux de X.________ SA, selon cette variante, ŕ quelque 5'000 fr., soit un coűt total de 12'000 fr. légčrement inférieur ŕ celui découlant de la soumission. A.________ a alors donné son accord ŕ X.________ SA pour procéder selon cette variante; cette modification n'a toutefois pas fait l'objet d'un document écrit; il n'a pas non plus été établi, ni męme allégué, que A.________ ait fait part oralement ŕ X.________ SA de son estimation du nouveau coűt des travaux. Le déroulement des travaux a été compliqué et prolongé en raison du délai d'intervention des Services industriels de Genčve, qui devaient eux-męmes procéder au raccordement du gaz aprčs l'ouverture de la tranchée mais n'avaient pas d'équipe immédiatement disponible; ils n'avaient en effet pas été prévenus de la date de ces travaux. L'allongement de la durée du chantier a eu des répercussions sur son coűt car il a fallu faire repartir, puis revenir l'équipe et les machines de X.________ SA. Par ailleurs, le choix du tracé de la fouille sur la voie publique a impliqué des prestations en partie différentes de celles prévues initialement. Le 28 février 2007, X.________ SA a adressé ŕ A.________, aux noms de Y.________ et de son mari, une facture détaillée pour les travaux de terrassement qu'elle avait effectués sur la voie publique ŕ la demande de l'architecte. Cette facture présentait un montant total, TVA comprise, de 20'540 fr. 85. A.________ a fait établir, par un collaborateur de X.________ SA, le métré des travaux accomplis par cette entreprise. Pour les postes qui figuraient dans le devis initial, il a retenu les prix unitaires de ce devis; les quantités mesurées par X.________ SA ont été admises par l'architecte; le montant total accepté par celui-ci s'élevait ŕ 5'499 fr. 45 toutes taxes comprises, arrondi ŕ 5'500 fr. Le 6 mai 2007, Y.________ a versé ŕ X.________ SA la somme de 5'500 fr. correspondant selon l'architecte ŕ la valeur des travaux effectués. B. Le 21 mai 2007, X.________ SA a requis l'inscription préprovisoire et provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ŕ concurrence de 20'540 fr. 85 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 30 mai 2007 sur la parcelle de Y.________. L'inscription a été ordonnée comme telle ŕ titre préprovisoire le jour męme et pour un montant de 15'040 fr. 85 ŕ titre provisoire le 13 juin 2007. Le 18 juillet 2007, X.________ SA a formé contre Y.________ une requęte en inscription définitive d'une hypothčque légale, ainsi qu'une demande en paiement. Elle concluait en particulier ŕ la condamnation de son adverse partie ŕ lui verser la somme de 15'040 fr. 85 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 28 février 2007 et ŕ la validation de la mesure d'inscription provisoire de l'hypothčque légale. Par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné Y.________ ŕ payer ŕ X.________ SA la somme de 15'040 fr. 85 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 30 mai 2007 et ordonné que soit inscrite une hypothčque légale d'entrepreneur définitive ŕ due concurrence. En substance, il a considéré que le prix de l'ouvrage réalisé par X.________ SA devait ętre déterminé selon l'art. 374 CO - qui dispose que si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit ętre déterminé d'aprčs la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur -; il a estimé que l'architecte avait accepté, sous réserve de deux contestations mineures, tant le métré des travaux que la facture établis par X.________ SA; le coűt des travaux, supérieur ŕ celui devisé initialement, était justifié par la complexité et la difficulté accrues du chantier qui s'était déroulé en définitive sur une voie publique goudronnée et non pas en pleine terre sur une propriété privée. Saisie d'un appel de Y.________ et statuant par arręt du 24 avril 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé le jugement du 6 octobre 2008 et débouté X.________ SA de toutes ses conclusions. En bref, elle a considéré que les parties avaient implicitement renoncé au contrat d'entreprise initial pour en conclure un autre, oral, relatif au nouveau tracé de la fouille, pour lequel aucun accord préalable sur le prix et aucun devis n'avait été requis; la valeur de ce travail devait dčs lors ętre déterminée selon l'art. 374 CO; X.________ SA n'avait pas démontré, par des preuves susceptibles d'emporter la conviction de la Cour, l'existence et l'étendue des prestations qu'elle avait facturées sur la base d'heures comptées ŕ un tarif de régie, que ce soit pour la main d'oeuvre ou l'utilisation des machines, ces postes se montant ŕ 13'740 fr., alors qu'ils ne figuraient pas dans le devis initial et que, dans la rčgle, le coűt des machines devait ętre supporté par l'entrepreneur; il en allait de męme des matériaux fournis dont les prix unitaires, ŕ l'exception du sable, avaient été facturés ŕ des prix qu'elle avait fixés unilatéralement; ainsi, X.________ SA n'avait pas fait signer par la direction des travaux les bons de régie qui auraient démontré le bien-fondé des heures facturées; elle n'avait pas fait entendre le ou les machinistes et ouvriers ayant oeuvré sur ce chantier, lesquels auraient pu confirmer l'utilisation des différents types de machines et le temps nécessaire ŕ l'accomplissement des travaux; enfin, elle n'avait pas sollicité d'expertise, qui lui aurait permis de démontrer, le cas échéant, que le prix facturé correspondait aux prix usuels; l'application de l'art. 8 CC commandait ainsi de faire droit ŕ l'appel, X.________ SA n'ayant pas prouvé, comme elle en avait le devoir, que la valeur de son travail et de ses dépenses excédait le montant de 5'500 fr. que Y.________ lui avait versé pour la rémunérer. C. X.________ SA (la recourante) interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dans lequel elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 24 avril 2009 et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens. Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirigé contre un arręt rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. du recours ordinaire en matičre civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La cause ne correspond en outre ŕ aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), ŕ l'exclusion du recours ordinaire. Le recours est dirigé contre une décision finale et de derničre instance cantonale (cf. les art. 75 al. 1 et 90 LTF, auxquels renvoient respectivement les art. 114 et 117 LTF). La recourante a pris part ŕ l'instance précédente et elle a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours constitutionnel présentement soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF), pour autant que la partie recourante mette en évidence, dans le détail, les constatations prétendument viciées (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 439 consid. 3.2 p. 445). 2. La recourante se plaint d'une "violation de l'arbitraire dans l'application du droit ŕ la preuve"; elle invoque ŕ cet égard un certain nombre de dispositions cantonales de procédure. 2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient ŕ la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). En matičre d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnaissable d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18). 2.2 En premier lieu, la recourante soutient que la cour cantonale aurait violé grossičrement l'art. 192 al. 2 de la loi genevoise du 10 avril 1987 de procédure civile (LPC/GE; RSG E 3 05) en faisant un mauvais usage de la liberté d'appréciation que cette norme lui conférait; selon cette disposition, les procédures probatoires portent seulement sur les faits contestés, ŕ moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-męme la réalité des faits dont son jugement dépend; la recourante estime que les juges cantonaux lui auraient reproché ŕ tort de ne pas avoir fait signer par la direction des travaux les bons de régie ni fait entendre le ou les machinistes et ouvriers, dans le but de démontrer le bien-fondé des heures effectuées ainsi que des heures facturées; ŕ cet égard, elle expose que le montant des heures n'aurait jamais été contesté par l'intimée et que l'instruction n'avait jamais porté sur cette question. La recourante se méprend lorsqu'elle prétend que le montant des heures n'a jamais été contesté. En effet, il n'a pas été constaté en fait que l'intimée ou son architecte auraient accepté les heures accomplies et facturées; il a seulement été retenu que celui-ci avait admis les métrés. Dčs lors que l'intimée remettait en cause la facture du 28 février 2007, sur laquelle elle estimait ne devoir que 5'500 fr. correspondant selon elle ŕ la valeur des travaux effectués, il incombait ŕ la recourante de prouver les éléments permettant au juge de fixer le prix dű, conformément ŕ l'art. 374 CO dont l'application dans le cas d'espčce n'est pas critiquée. Cela étant, la recourante ne prétend pas que l'on se trouverait en l'occurrence dans un cas oů le juge était tenu d'établir les faits d'office, et l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement méconnu la disposition de procédure invoquée en considérant que la recourante n'avait pas établi la réalité de sa prétention, en l'absence de moyens de preuve propres ŕ la démontrer. Son argument est dénué de pertinence. 2.3 Deuxičmement, la recourante fait grief aux précédents juges d'avoir appliqué l'art. 255 al. 1 LPC/GE de maničre arbitraire en relevant qu'elle n'avait pas sollicité d'expertise qui lui aurait permis de démontrer le cas échéant que le prix facturé correspondait aux prix usuels; cette norme dispose que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé ŕ une expertise; la recourante soutient qu'il n'y avait en l'espčce aucune question technique insurmontable ŕ résoudre, ni de question qui méritait l'aide d'un spécialiste. La cour cantonale a considéré que la recourante avait échoué ŕ prouver que le prix facturé correspondait aux prix usuels, ce qu'il lui appartenait de faire par tous les moyens utiles. En l'occurrence, la recourante n'ayant précisément pas offert la preuve par expertise, la question de savoir si une telle mesure d'instruction aurait été pertinente ne se pose tout simplement pas. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas avoir démontré le fait litigieux par un autre biais. Son moyen ne résiste pas ŕ l'examen. 2.4 En troisičme et dernier lieu, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir fait un mauvais usage de la liberté d'appréciation que l'art. 307 LPC/GE lui conférait; cet article dispose que la cour peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en premičre instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle (al. 1) et qu'elle peut aussi ordonner toute autre espčce d'instruction ou de preuve qui n'a pas été ordonnée par les premiers juges (al. 2); la recourante est d'avis que les juges cantonaux auraient erré en considérant qu'elle n'était pas fondée ŕ exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'avait pas sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates; elle plaide que compte tenu du fait qu'elle n'avait pas l'obligation ni le devoir de présenter d'autres moyens de preuve en premičre instance que ceux qu'elle avait utilisés, puisque les enquętes n'avaient porté que sur les faits contestés et qu'une expertise n'était pas jugée nécessaire, il ne pouvait lui ętre reproché de ne pas avoir sollicité lesdits moyens de preuve en appel. Dans la mesure oů il repose sur la prémisse de l'admission des deux premiers griefs, qui ont précisément été écartés - et qu'il appartenait en tout état ŕ la recourante de prouver les faits fondant sa prétention -, ce dernier argument est irrecevable. Au demeurant, l'art. 307 LPC/GE ne fait que conférer ŕ la cour une faculté (cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, vol. II, n° 2 ad art. 307 LPC/GE), mais ne lui impose pas une obligation, et il n'est en aucun cas conçu pour suppléer les carences des parties. 3. Il résulte des considérants qui précčdent que le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par un arręt sommairement motivé (art. 109 al. 2 et 3 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF). 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz