T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN
T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2020/689 Esas
KARAR NO: 2021/3
DAVA: Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 30/12/2020
KARAR TARİHİ: 08/01/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 08/01/2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili, müvekkilinin İktisadi Devlet Teşekkülü olup, ana iştigal konusunun bor madenlerinin işletilmesi olduğunu, V.Boraks Pentahidrat Tesisi yapımı için davalı şirket ile 23/01/2012 tarihinde 91.524.000,00 TL +20.000.000,00 Euro +15.000.000,00 USD bedelli sözleşme imzalandığını, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin verilen ek süre de dikkate alındığında 27/11/2015 olup, davalı şirketin işi tamamlayarak geçici kabule hazır hale getiremediğini,
Süre uzatımları sonucu 15/06/2017 tarihinde başlanan ana tesis performans test çalışmalarının 23/10/2017 tarihinde, yardımcı tesislerin performans test çalışmalarının ise 26/12/2017 tarihinde tamamlandığını, buna göre V.BPH Tesisi Yapım İşinin bitim tarihinin 26/12/2017 olarak itibar edilmek üzere yüklenici firmanın itirazı kaydı ile komisyonca geçici kabulünün uygun görüldüğünü,
29/12/2017 tarihli performans testi sonuç tutanağında, elde edilen test sonuçlarına göre tesisin performans kriterleri olan üretim kapasitesi, ton ürün başına cevher tüketimi, ton ürün başına kömür tüketimi, tesis verimi ve kazan verimi açısından kabul sınırları içerisinde kaldığı, ancak yüklenici tarafından taahhüt edilen değerlerden kapasite bazında %3,8566 cevher tüketimi bazında %2,5447 sapma olduğu ve tesisin cezalı kabul sınırları içerisinde kaldığının tespit edildiğini,
Bu tespitlere göre sözleşme hükümleri dahilinde tesis "cezalı kabul" sınırları içerisinde kaldığından, kapasite düşüklüğü ve cevher tüketimi fazlalığından dolayı 9.388.615,87 TL+1.538.713,67 USD+2.051.618,34 Euro performans cezası uygulandığını, uygulanan bu cezadan kaynaklanan alacağın temerrüt tarihinden itibaren faiz uygulanmak sureti ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ayrıca davalı tarafından müvekkili idare aleyhine ...ATM'nin ... Esas sayılı dosyasında söz konusu performans cezası borcunun olmadığının tespiti talebi ile açılan dava ile mevcut davanın birleştirilmesini talep etmiştir.
...ATM'nin ... Esas sayılı dava dosyasına sunulan dava ve cevap dilekçesinin incelenmesinden, taraflarının aynı olup, mevcut davada davalı olan ... İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından ... aleyhine 29/09/2020 tarihinde açılan davada, mevcut davanın da konusunu oluşturan 23/01/2012 tarihli sözleşme kapsamında, davalı idare tarafından taraflarına uygulanan performans cezasından ötürü borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ettiği,
Her iki davanın tarafların ve konusunun özellikle dayanılan delillerin müşterek olduğu biri hakkında verilen kararın diğerini de etkileyecek nitelikte olduğu dikkate alınarak, mevcut dava ile daha önce açılan Ankara ....ATM'nin ... Esas sayılı dosyasının birleştirilerek görülmesinde hukuki yarar olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçe uyarınca,
1-Mahkememiz işbu 2020/689 E. Sayılı dosyasının ...ATM'nin ... E. Sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2-Yargılamanın birleşen ...ATM'nin ... E. Sayılı dosyası üzerinden DEVAMINA,
3-Yargılama giderlerinin birleşen dosyada karara BAĞLANMASINA,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu asıl hüküm ile birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/01/2021
Başkan ...
e-imzalıdır
Üye ...
e-imzalıdır
Üye ...
e-imzalıdır
Katip ...
e-imzalıdır