T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/406 Esas
KARAR NO : 2025/241
Bakırköy .... İcra Dairesi : ...
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 26/04/2023
KARAR TARİHİ : 11/03/2025
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 19/03/2025
Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dilekçesinde özetle; Taraflar arasında fason dikim ilişkisinden kaynaklı ticari ilişki bulunduğunu, davalının 17/11/2022 tarih, .... irsaliye numaralı e-irsaliye ile belirtilen fason işçilik yapılması talepli davacıya 6681 parça ürün teslim ettiğini, davacının teslim edilen ürünleri 21/11/2022 tarihli davalıya süresi içerisinde teslim ettiğini, davalı şirketin kendi kusuru ile teslim ettiği malzemelerden kaynaklı 48 adet ürün de malzemelerin teslim edildiği 26/12/2023 tarihinde aynı gün içerisinde teslim edildiğini, davalı şirketin davacının düzenlediğini e faturalara ilişkin itirazı bulunmadığını, davalı tarafın aldığı malların bedelini belli aralıklarla ödediğini ancak bakiye kalan 32.576,45-TL'nin ödenmediğini, ödenmeyen bedel için Bakırköy ..... Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderildiğini, davalı tarafça ihtarname cevabında borcu kabul etmediğini beyan etmesi üzerine, alacağın tahsili maksadıyla Bakırköy .... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığı, başlatılan takibe davalı tarafça itiraz edildiğini belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle, davacı ile davalı arasındaki sözleşme kapsamında, davacının dikim işini niteliklere aykırı şekilde yaptığını, kontrollerin yapılmadan teslim edildiğini, iş bu hatalı dikim sebebiyle davalı tedarikçisi olduğu .... tarafından ceza kesildiğini, ürünlerin hatalı olduğunun tespitinin hemen akabinde davacıya ihbar yapıldığını, davalıyı büyük bir zarara uğradığını belirterek, davanın reddini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
DELİLLER : Bakırköy .... İcra Dairesi'nin ... esas sayılı dosyası, Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü yazı cevabı, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü yazı cevabı, Esenler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü yazı cevabı, bilirkişi incelemesi, tüm dosya kapsamında toplanan deliller.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Davanın, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında davacı tarafından faturaya dayalı olarak başlatılan icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptali takibin devamı ve icra inkar tazminatı taleplerinin sübut ve miktarı noktasında toplanmış olduğu görüldü.
Bakırköy .... İcra Dairesi'nin ... esas sayılı takip dosyası incelendiğinde; davacı tarafın davalı aleyhinde dayanak 31.937,47-TL fatura, 624,00-TL fatura, 650,00-TL ihtarname, 770,00-TL temerrüt faizi, 590,00-TL kanuni faiz olmak üzere 34.571,47-TL toplam alacağa takip tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili için faturaya dayalı olarak ilamsız icra takibine geçildiği, borçluya ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun süresinde, borca itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet verdiği, İcra Müdürlüğü'nce takibin durdurulmasına karar verildiği, eldeki itirazın iptali davasının yasal süre içerisinde ikame edildiği anlaşılmıştır.
Tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları re'sen belirlenerek taraflarca gösterilen deliller toplanmış ve konunun incelenmesinde uzmanlık gerektiren yönler olduğundan bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle dava sonuçlandırılmıştır.
Taraflar tacir olup delil olarak ticari defterlere dayanıldığından TTK'nun 83 ilâ 85 ve HMK'nun 222. maddeleri uyarınca tarafların ticari defter ve belgeleri üzerinde konusunda uzman bilirkişi marifetiyle bilirkişi incelemesi yapılmıştır.
25/11/2024 tarihinde mahkememize ibraz edilen bilirkişi heyeti raporunda özetle,
Dava konusu uyuşmazlık kapsamında davacı ve davalı tarafından incelemeye ibraz edilen 2022, 2023 yıllarına ait ticari defterlerin TTK hükümlerine uygun tutuldukları,
Davacı ticari defterlerine göre, takip tarihi itibariyle davacının davalıdan 32.576,45-TL alacağı olduğu,
Davalı ticari defterlerine göre, takip tarihi itibariyle davalının, davacıya 32.576,45-TL borcu olduğu,
Davacının dava konusu ... Cep Model 2022 cinsi ürünlerin dikim işlemini süresinde yaptığı, dikim işleminde geç teslimattan bahsedilemeyeceği,
Takip tarihi itibariyle, davacının davalıdan 32.576,45-TL asıl alacağı, 1.292,37-TL asıl alacağa işlemiş faiz olmak üzere 33.868,82-TL toplam alacağı olduğu görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Dava konusu somut olayda, Taraflar arasında fason dikim ilişkisinden kaynaklı ticari ilişki gereği, davalının dikim işlemi için davacıya teslim ettiği ürünleri, davalıya süresi içerisinde teslim etmesine rağmen, davalı tarafça ödenmeyen bedelin tahsili amacıyla Bakırköy .... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile başlatılan takibe, davalı tarafça itiraz edilmesi üzerine eldeki davanın ikame edildiği görülmekle, taraflar arasındaki ticari ilişki ve iddia, savunma beyanları doğrultusunda mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile, davalının, ayıp ve geç teslimden kaynaklı zarara uğradığı bu nedenle davacıya borçlu olmadığı iddiaları karşısında, alanında uzman tekstil bilirkişisi tarafından yapılan inceleme ile davacının dikim için davalı tarafından kendisine 17/11/2022 tarihinde teslim edilen kumaşları 21/11/2022 tarihinde davalıya teslim ettiği, 4 günlük dikim süresinin, tekstil sektörü şartlarında makul olduğu ve davacının bir gecikmeye mahal vermediği tespit edilmiş ve yine davalının ayıp iddialarına yönelik dosyaya ayıbın miktarı, cinsi, nev' i bakımından bir delil ibraz etmediği ve ayıp iddialarının ispata muhtaç kaldığı hususu da tespit edilmiştir. Davacının, yaptığı işlere yönelik kestiği faturalara konu hizmetin usulüne uygun ifa edildiği ve buna dair kayıtların ticari kayıtlarına da işlendiği işbu kayıtların davalı defterleri ile de karşılık bulduğu, tarafların birbiri ile uyumlu ticari kayıtları ile davacının alacak iddiasını ispat ettiği anlaşılmış olup, asıl alacak ve ihtarname masrafı talepleri yönüyle davanın kabulüne, davalının takipten önce temerrütü hususu sübut bulmadığından ,işlemiş faiz talebinin reddine, alacağın faturaya dayalı ve likit olduğundan icra inkar tazminatının da yine kabulüne dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın kısmen kabulü ile 31.937,47 TL asıl alacak ve 650,00 TL ihtarname masrafı olmak üzere toplam 32.587,47 TL alacak yönünden davalının Bakırköy .... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı takibe vaki itirazın iptaline, takibin bu miktar yönünden aynen devamına;
2-İşlemiş faize ilişkin talebin reddine,
3-Hükmedilen asıl alacağın %20'si üzerinden hesap edilecek olan icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Alınması gerekli 2.226,05-TL harçtan davacı tarafça yatırılan 440,76-TL harcın mahsubuyla bakiye 1.785,29-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
5-Davacı tarafından yapılan 179,90-TL başvurma harcı, 440,76-TL peşin harç olmak üzere toplam 620,66-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafça 409,00-TL posta/tebligat ve 8.000,00-TL bilirkişi gideri olarak yapılanı toplam 8.409,00-TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre, 7.926,42-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
7-AAÜT gereğince hesap edilen 30.000,00-TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-AAÜT gereğince hesap edilen 1.984,00-TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
9-Arabuluculuk ücreti olan 3.120,00-TL'nin, 2.940,94-TL'sinin davalıdan, 179,06-TL'sinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
10-Kararın kesinleşmesine kadar yapılan yargılama giderlerinin davacı tarafça peşin olarak yatırılan yargılama gider avansından mahsubu ile bakiye kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
Dair,6100 sayılı HMK'nun ilgili maddeleri gereğince dava değerinin istinaf/temyiz sınırının altında kalması nedeniyle kesin olmak üzere verilen karar tarafların yokluğunda açıkça okunup, usulen anlatıldı. 11/03/2025
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır