T.C.
İSTANBUL
4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2025/627 Esas
KARAR NO: 2025/548
DAVA: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 27/08/2025
KARAR TARİHİ: 10/09/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalılar arasında ... Enerjisi Santrali Tedarik , Kurulum ve Yapım İşleri Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme kapsamında davalı şirket 4. Ve son hakediş olduğunu iddia ettiği 1.962.044,62 TL için fatura düzenlediğini ve bu faturanın ödenmediği gerekçesi ile ... 34. İcra Dairesinin ... sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, davalının 4. Ve son hakediş olarak müvekkiline düzenlediği faturayı müvekkilinin kabul etmeyerek iade ettiğini, müvekkilinin faturayı iade etmesinin sebebinin davalının üstlendiği sözleşme kapsamındaki işleri süresinde ve gereği gibi yerine getirmemesi sonucu 4. Hakedişin doğmaması olduğunu, davalının bu kusurlu davranışı neticesinde müvekkili şirketin dava dışı işveren karşısında cezai şarta maruz kaldığını, ve sözleşme konusu kalan işlerin tamamlanması zorunluluğu doğduğunu ve bu işleri başka bir alt yükleniciye yaptırdığını, sözleşme kapsamında işin zamanında yerine getirilmesine ilişkin davalıya noter vasıtasıyla ihtarname ile uyarıda bulunduklarını, ancak sözleşme konusu işlerin davalı tarafından zamanında yerine getirilmediğinden, müvekkilinin dava dışı işverenden süre uzatımı talep etmek zorunda kaldığını, süre uzatım taleplerinin işverence kabul edilmiş ise de meydana gelen 65 gün gecikme nedeniyle müvekkilinin toplamda net 1.827.977 TL tutarında ceza faturasının müvekkiline kesildiğini, ve bu kapsamda bu tutarın müvekkilinin hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edildiğini, buna rağmen davalının sözleşmeye aykırı olarak müvekkili tarafından iade edilen faturaya istinaden icra dosyasından haksız takip başlattığını, müvekkilinin bu takibe süresinde yaptığı itiraz üzerine takibin durduğunu, bunun üzerine davalının ... 16 ATM nin ...Esas sayılı dosyasından itirazın iptali davası açmak suretiyle haksız iddiasını sürdürdüğünü, davalının bu dosyaya ibraz ettiği hakediş raporlarında önceki 3 hakedişin aksine sadece davalının imzasının olduğunu, müvekkili şirket ve ya temsilcisinin imzasının bulunmadığını, müvekkilin bu hakedişe istinaden düzenlenen faturaya sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde iade ettiğini, bu kapsamda müvekkilinin davalıya herhangi bir borcu olmadığını, aksine müvekkilinin dava dışı şirkete gecikme nedeniyle hakedişlerinden kesilen cezai şart tutarını davalıya rücu etme haklarının olduğunu, bu kapsamda davalıya dava dışı şirketin kestiği cezai şart faturasının noter vasıtasıyla bildirildiğini, ayrıca bu ihtarnamede sözleşme kapsamında davalı şirket tarafından çalıştırılan işçilere ilişkin olarak yapılması gereken SGK ödemelerin , projenin resmi kurumlar tarafından kabulünü sağlayabilmek amacıyla müvekkili tarafından yapılmak zorunda kalınması nedeniyle ticari kayıtlarında davalının 708.640,75 TL borçlu olarak görüldüğünü belirttiklerini, davalı şirketten sözleşme kapsamında alınan teminatların bu ödemeler için kullanılmış ise de müvekkilinin yapmak zorunda kaldığı SGK ödemelerini karşılamaya yetmediğini, bu kapsamda 3 iş günü içinde ihtarnamede bahsettikleri hesabı ödeme yapması gerektiğini bildirmişlerse de davalının itiraz açıklaması ile davaya konu faturayı düzenlediğini, davalının müvekkiline hiç ödeme yapmadığını, bu nedenle toplam 2.536.617,75 TL tutarındaki alacağın ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ettiklerini, beyan ederek öncelikle iş bu menfi tespit ve alacak talepli davanın ... 16 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosya ile aynı icra dosyasına ilişkin olarak görülen itirazın iptali davası ile birleştirilmesini, akabinde davanın kabulüne karar verilerek menfi tespit talepleri yönünden müvekkilin ... 34. İcra Dairesi ... E. sayılı dosyasından ve bu dosyaya konu edilen ... numara ve 31.03.2024 tarihli faturadan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, icra takibinin iptaline, takibe konu alacağın %20 sinden az olmamak kaydıyla davalının kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, alacak talepleri yönünden toplam 2.536.617,75 TL alacağın ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile Müvekkil şirkete ödenmesine karar verilerek yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
DELİLLER;
... 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin...Esas sayılı dosyası,
GEREKÇE:
Dava, davalı tarafından düzenlenen faturadan dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine ilişkindir,
Davalı tarafından iş bu dosya davacısı taraf gösterilerek ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
Mahkememizde açılan dava ve ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas dosyasının tarafları ile mahkememiz dosyasının tarafların aynı olması, uyuşmazlığın aynı icra dosyasına konu alacak ve menfi tespit istemine ilişkin olması ile dosyalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu anlaşılmakla dosyamızın ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Dosyanın hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle HMK 166/1 Maddesi uyarınca ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi ... Esas sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2-Mahkememizin iş bu esasının birleştirme nedeniyle kapatılarak yargılamaya ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi ... Esas sayılı dosya üzerinden devam olunmasına,
3-Yargılama giderlerinin birleştirilen dosyada nazara alınmasına,
4-Karar yazıldıktan sonra derhal dosyamızın ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasına gönderilmesine,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen karara karşı esas hüküm ile birlikte kanun yoluna başvuru yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 10/09/2025
Başkan
(e-imza)
Üye
(e-imza)
Üye
(e-imza)
Katip
(e-imza)