BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL VII ZR 103/12 Verkündet am: 20. Juni 2013 Seelinger - Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ZPO § 301 a) Auch bei grundsätzlicher Teilbarkeit des Streitgegenstandes darf ein Teilurteil nur ergehen, wenn die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen ausgeschlossen ist (st. Rspr. vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2011 - VIII ZR 42/10, BGHZ 189, 356, 359 m.w.N.). b) Ein Teilurteil, mit dem der Mehrvergütungsanspruch wegen Leistungsänderung mit der Begründung abgewiesen wird, eine Leistungsänderung liege nicht vor, ist unzulässig, wenn sich die Frage der Leistungsänderung im verbliebenen Teil des Rechtsstreits in dem Zusammenhang stellt, ob eine durch die Leistungsä n- derung verursachte Verzögerung vom Auftragnehmer zu vertreten ist. BGH, Urteil vom 20. Juni 2013 - VII ZR 103/12 - OLG Frankfurt LG Frankfurt - 2 - Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m ündliche Verhandlung vom 20. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka , die Richterin Safari Chabestari und die Richter Halfmeier, Dr. Kartzke und Prof. Dr. Jurgeleit für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 6. März 2012 ei n- schließlich des zugrunde liegenden Verfahrens aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an einen anderen Senat des Berufungsgerichts zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand : Die Klägerin verlangt von den Beklagten Zahlung restlichen Werklohns. Die Beklagten fordern hilfsweise für den Fall, dass die Klage nicht in vollem U m fang abgewiesen wird, widerklagen d 2.500 Die Parteien schlossen unter dem 13. September 2004 einen Genera l- planer - und Generalunternehmervertrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines Parkhauses und Bürogebäudes in F . (im Folgenden: Vertrag). D ie Gründung 1 2 - 3 - der gesamten Bau maßnahme hatte nach de r Leistungs - und Grundlagenb e- schreibung als tragende Bodenplatte auf Bohrpfählen u nter Berücksichtigung des von de n Beklagten eingehol t en Baugrundgutachtens und der Gründung s- empfeh lungen der K. GmbH vom 3. November 2003 und der aktual isierten Gründungsempfehlung zu erfolgen. Am 10. Februar 2005 schlossen die Parteien eine Nachtragsvereinb a- rung, in der sie unter Berücksichtigung entfallener und zusätzlicher Leistungen den Pauschalpreis auf 6.570.000 g- stellung den 31. Dezember 2005 vereinbarten. D ie Klägerin führte ab Mai 2005 B ohrpfahlarbeiten du rch. Dabei zeigte sich, dass im südöstlichen Bereich des Baufeldes die nach dem Bodengutac h- ten von ihr erwartete Basaltdecke nicht vorlag. Die Bohrpfahlarbeiten mussten deshalb in abgeänderter Form ausgeführt werden. Dies bedingte die Erstellung einer geän derten Statik . D ie endgültige Baugenehmigung wurde erst am 11. August 2005 erteilt. Die Beklagten nahmen die Werkleistungen am 30. Juni 2006 ab. Von der unter dem 20. September 2006 erstellten Schlussrechnung zogen sie einen Betrag von 328.500 einer vereinbarten Vertragsstrafe ab. Die Klägerin hat erstinstanzlich diesen Betrag sowie Mehraufwendungen, die ihr aus der zeitlichen Verzögerung der Bauausführung und aus den behau p- teten Erschwernissen beim Baugrun d entstanden sein solle n , sowie Schaden s- ersatz wegen verspäteter Bezahlung von Abschlags rechnungen , insgesamt 1.308.928,90 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin mit Teilurteil zurü ckgewiesen, soweit sie Mehraufwe n- 3 4 5 6 7 - 4 - dungen in Höhe von 980.428,90 n- aus geltend gemacht hat. Hinsichtlich des weiter beanspruchten Werklohns von 328.500 er vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die ihr abgesprochenen Forderungen weiter. Entscheidungsgründe: Die Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an einen anderen Senat d es Berufung s- gerichts (§ 563 Abs. 1 Sätze 1 und 2 ZPO). I. Da s Berufungsgericht meint, die Sache sei teilweise zur Entscheidung reif. Die Klägerin mache Mehraufwendungen aus der Verlängerung der Bauzeit geltend, die sie einerseits auf Verzögerungen wegen Abweichungen vom erwa r- teten Baugrund und andererseits auf die verzögerte Erteilung der Baugenehm i- gung zurückführe. Dem Anspruch der Klägerin stünden jedoch die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien entgegen. Denn die Klägerin habe sich verpflic h- tet, Me hrleistungen infolge von Abweichungen des tatsächlich vorgefundenen Baugrundes von den Ergebnissen der vorhandenen Baugrunduntersuchungen zu erbringen. Gemäß § 2 Abs. 2 des Vertrags vom 13. September 2004 habe die Klägerin alle Leistungen für die Planung u nd Errichtung des Objektes auf ihre Kost en erbringen müssen . Zudem habe sie nach § 5 Abs. 4 dieses Ve r- 8 9 - 5 - trags das Risiko für Mehraufwendungen übernommen, die durch Abweichungen von dem beiderseits vorausgesetzten Zustand des Baugrundes entstehen kon n ten. Di e Klägerin habe auch nicht dargelegt, dass ihr durch die Änderung der zu erbringenden Leistungen Mehrkosten entstanden seien, die ihr unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nicht mehr zumutbar seien. Denn die von der Rechtsprechung für die Abweichung zugrunde gelegte Wesentlic h- keitsgrenze von 20 % der vereinbarten Bausumme werde mit den von der Kl ä- gerin beanspruchten Mehrkosten von 980.428,90 Soweit die Forderung darauf gestützt werde, dass zu Unrecht eine Ve r- tragsstrafe einbehal ten worden sei , sei der Sachverhalt nicht hinreichend au f- geklärt. Über die Behauptung der Klägerin, sie habe die Verzögerung nicht zu vertreten, b eziehungsweise durch von ihr nicht zu vertretende Umstände sei der gesamte Zeitplan für die Fertigstellung ges tört gewesen, sei noch Beweis zu erheben. II. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Verfahren s- fehlerhaft hat das Berufungsgericht über einen Teil der Vergütungsklage mit einem Teilurteil entschieden. Der Erlass eines Teilurteils wa r nicht statthaft. 1. Nach der Rechtsprechung ( vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2011 VIII ZR 42/10, BGHZ 189, 356 Rn. 13 m.w.N.) darf auch bei grundsätzlicher Teilbarkeit des Streitgegenstandes ein Teilurteil gemäß § 301 ZPO nur erg e- hen, wenn die Gefahr e inander widersprechender Entscheidungen ausg e- schlossen ist. Eine Gefahr sich widersprechende r Entscheidungen ist insb e- sondere dann gegeben, wenn in einem Teilurteil eine Frage entschieden wird, 10 11 12 - 6 - die sich dem Gericht i m weiteren Verfahren über die sonstigen Ansprüche oder Anspruchsteile noch einmal stellt oder stellen kann. Dies gilt auch, soweit es um die Möglichkeit einer unterschiedlichen Beurteilung von bloßen Urteilseleme n- ten geht, die weder in Rechtskraft erwachsen noch das Gericht gemäß § 318 ZPO für d as weitere Verfahren binden. 2. Eine solche Gefahr besteht hier. Die Entscheidung über die Frage, ob die Klägerin die Verzögerung zu vertreten hat, kann nach dem zwischen den Parteien streitigen Sachverhalt davon abhängen, ob die nunmehr erbrachten Grün dungsarbeiten bereits Gegenstand der vertraglic hen Vereinbarung waren. War das der Fall, so hatte die Klägerin diese Leistungen auch zu dem verei n- barten Fertigstellungstermin zu erbringen. War das hingegen nicht der Fall, so ist nicht auszuschließen, dass die Klägerin eine Vertragsanpassung auch hi n- sichtlich des Fertigstellungstermins verlangen kann, so dass sie eventuell die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Es ist möglich, dass das Berufungsgericht im noch nicht entschiedenen Teil des Verfahrens zu der Auffassung kommt, die erbrachten Leistungen seien nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung gewesen. Insoweit besteht die Gefahr, dass das Berufungsgericht in seinem späteren Urteil sei es aufgrund neuen Vortrags, sei es aufgrund geänderter Rechtsa uffassung (BGH, Urteil vom 28. Januar 2000 V ZR 402/98, NJW 2000, 1405 unter II 1 b) hierzu abweichend entscheidet. 3. Das angefochtene Urteil kann dementsprechend keinen Bestand h a- ben. Es ist wegen des in dem Erlass eines unzulässigen Teilurteils l iegenden Verfahrensfehlers aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO) und der Rechtsstreit ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuve r- weisen. 13 14 - 7 - III. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen: 1. In der Revision ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass ihr das Bodengutachten Anlass gab, von bestimmten Bodenverhältnissen für die Gründung auszugehen und die tatsächlich vorgefundenen Bodenverhältnisse davon abwichen. Der Klägerin kann auf dieser vom Berufungsge richt noch zu überprüfenden Grundlage gemäß § 8 des Vertrags ein Mehrvergütungsa n- spruch zustehen, wenn die vert raglichen Vereinbarungen mit den Beklagten ursprünglich vorsahen , eine Pfahlgründung vorzunehmen, wie sie auf der Grundlage der Ergebnisse der Ba ugrunduntersuchung und der Gründungsem p- fehlungen erforderlich war. Ein solcher Mehrvergütungsanspruch steht ihr d a- gegen nicht zu, wenn sie bereits ursprünglich aufgrund der mit den Beklagten getroffenen vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet war, diejen igen Mehrko s- ten selbst zu tragen, d ie sich aus der geänderte n Gründung ergaben . Das Ber u- fungsgericht erkennt zwar richtig, dass durch Auslegung zu ermitteln ist , ob die in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bodengutachten enthalt e- nen Angaben z u den Bodenverhältnissen Vertragsinhalt werden. Die in einem Baugrundgutachten dargestellten Bodenverhältnisse können bereits dann zum Inhalt der vertraglich geschuldeten Leistungsverpflichtung erhoben sein, wenn das entsprechende Gutachten der Ausschreibu ng beiliegt. Ob eine dahing e- hende Leistungspflicht begründet wurde, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände durch eine am objektiven Empfängerhorizont orientierte Auslegung der Vereinbarung der Parteien zu beurteilen. Sind die B o- denverhältnisse für die Leistungen des Auftragnehmers und damit auch für die Kalkulation seines Preises erheblich, wird regelmäßig davon auszugehen sein, dass die beschriebenen Bodenverhältnisse zum Leistungsinhalt erhoben sein sollen (BGH, Urteil vom 20 . August 2009 VII ZR 205/07, BGHZ 182, 158 15 16 - 8 - Rn. 78). Die Auslegung des Vertrages, mit der das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kommt, Vertragsgegenstand sei auch die wegen der vom Bodengu t- achten abweichenden Bodenverhältnisse geänderte Gründung und die Kl ägerin müsse diese Leistung zu dem vereinbarten Pauschalpreis erbringen, beruht jedoch, wie d ie Revision zutreffend rügt , auf Rechtsfehlern . Das Berufungsgericht hat sich nicht mit dem vollständigen Vertragswerk befasst und auch zentrale Einwendungen de r Klägerin nicht be rücksichtigt . Soweit das Berufungsgericht auf § 2 Abs. 2 des Vertrages abstellt, übe r- geht es die Frage, wie diese Regelung im Gesamtzusammenhang des Vertr a- ges zu verstehen ist. Nach § 2 Abs. 2 des Vertrages sind insgesamt nur die Leis tungen von dem Auftragnehmer nicht geschuldet und nicht einkalkuliert, die ausdrücklich nach den vereinbarten Vertragsgrundlagen nicht vom Auftragne h- mer zu erbringen sind. Der Auftragnehmer ist nach § 2 Abs. 2 Satz 2 auch ve r- pflichtet, solche Leistungen au f seine Kosten zu erbringen, die in den Vertrag s- grundlagen fehlen oder dort fehlerhaft beschrieben sind, die aber erforderlich sind, um die Planung und Errichtung des Objektes gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages vollständig fertig, funktions - und betri ebsfähig und für die ve r- einbarungsgemäß vorgesehene Nutzung entsprechend uneingeschränkt herz u- stellen. Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob diese Klausel Mehrve r- g ü tungsansprüche für den Fall ausschließt, dass der Auftraggeber den Auftra g- nehmer verpflichtet, die Bauausführung in einer bestimmten Art und Weise vorzunehmen. Es ist zu erwägen , dass dann andere Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Vertrages " ausdrücklich " ausgeschlossen sind und die Regelung in § 2 Abs. 2 Satz 2 diesen Fall nicht erfasst. Ein solcher Fall könnte gegeben sein, weil nach Ziffer IV der Leistungs - und Qualitätsbeschreibung die Grü n- 17 18 19 - 9 - dung der gesamten Baumaßnahme als tragende Bodenplatte auf Bohrpfählen November 2003 und der aktualisierten Gründungsempfehlung erfolgen sollte. Die Auslegung des Berufungsgerichts berücksichtigt auch nicht, dass der Vertrag in § 8 durchaus die Möglichkeit einer Leistungsänderung und einer g e- sonderten Vergütung dafür vors ieht . Unberüc ksichtigt bleibt zudem , dass nach dem Wortlaut des vom Berufungsgericht für seine Auffassung als Beleg hera n- gezogenen § 5 Abs. 4 des Vertrags der Auftragnehmer lediglich im Rahmen der vorgenannten Absätze das Risiko übernimmt, dass weitere Leistungen zur G ründung, Wasserhaltung oder Abdic htung erforderlich werden. In § 5 Abs. 3 des Vertrages wird lediglich das Risiko der zeitlichen und kostenmäßigen Au s- wirkungen von Kampfmittelräumungen und/oder Altlastenbeseitigung erwähnt, nicht aber das Risiko, das sich daraus ergibt, dass die Bodenverhältnisse in dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bodengutachten fehlerhaft b e- schrieben sind. Entsprechendes gilt für die Regelung en in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 des Vertrags . Diese Regelungen betreffen die Risiken aus vorhandenen Ver - und Entsorgungsleitungen und aus Altlasten . Bedacht werden müsste auch, dass diese Klauseln eine abschließende Regelung des Baugrundrisikos bei n- halten könnten. Soweit das Berufungsgericht in Bezug auf die Entscheidung des Landg e- richt s darauf abstellt, die Klägerin schulde alle erforderlichen oder zweckmäß i- gen Planungsleistungen einschließlich etwaiger weiterer Gründungsunters u- chungen, wird unberücksichtigt gelassen, dass die Klägerin bereits Planung s- vorgaben für die Gründung erhalten ha t. § 3 Abs. 1 des Vertrags könnte dahin verstanden werden, dass die dort erwähnte Verpflichtung der Klägerin, alle noch notwendigen oder zweckmäßigen Planungsleistungen, sei es Erstellung, Ergänzung oder Korrektur einschließlich etwaiger weiterer Gründungs unters u- 20 21 - 10 - chungen, erbringen zu müssen, sich lediglich auf solche Maßnahmen bezieht, deren Erfordernis sich erkennbar aus den Planungsvorgaben ergab . Es ist nicht ersichtlich, dass der Vertrag die Verpflichtung der Klägerin vors ieht , trotz des Gutachtens noch weitere Bodenuntersuchungen für den Fall vorzunehmen, dass dieses zu eindeutige n Ergebnisse n gelangte und kein Anlass für die Kl ä- gerin bestand, diese in Zweifel zu ziehen . Davon ist in der Revision jedenfalls für den südö stlichen Abschnitt auszugehen. 2. Gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass das Bodengu t- achten der Klägerin Anlass gab, von bestimmten Bodenverhältnissen für die Gründung auszugehen und die tatsächlich vorgefundenen Bodenverhältnisse davon abwichen, wird es unter Beachtung der vorherigen Hinweise den Vertrag erneut beiderseits interessengerecht auszulegen haben (vgl. BGH, Urteil v om 12. April 2012 - VII ZR 13/11, BauR 2012, 1102 Rn. 8 = NZBau 2012, 362). Gelangt das Berufungsgericht , bei seiner Auslegung zu dem Ergebnis, das s die sich aus dem Bodengutachten ergebenden Bodenverhältnisse nicht Vertragsinhalt geworden sind, wäre weiter zu prüfen, ob diese Bodenverhältni s- se als vertragliche Geschäftsgrundlage anzusehen sind und die Klägerin das spezifische Risiko der Bodenabweich ung nicht übernommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 VII ZR 13/10, BGHZ 190, 2 12 Rn. 12). Sollte dies der Fall sein, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob der Klägerin trotz der eventuell durch die geänderte Ausführung der Gründung entst ehenden Meh r- kosten ein Festhalten an dem vereinbarten Pauschalpreis zumutbar ist. Ins o- weit hat der Senat bereits darauf hingewiesen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 VII ZR 13/10, aaO Rn. 30 zu § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B [2002]), dass es keine Zumutbarkeit sgrenze in Gestalt eines Prozentsatzes des verei n- barten Pauschalpreises gibt. Es kann deshalb auch nicht davon ausgegangen werden, dass ein Ausgleichsanspruch nur dann in Betracht kommt, wenn die 22 23 - 11 - zusätzliche Vergütung infolge der Änderung der Geschäftsgrun dlage mehr als 20 % des Pauschalpreises beträgt. Es kommt vielmehr auf die gesamten U m- stände des Falles an, wobei insbesondere auch zu berücksichtigen ist, inwi e- weit der Auftraggeber, beispielsweise durch irreführende Angaben in der Au s- schreibung, zu einer Fehlkalkulation des Auftragnehmers beigetragen hat. Eine dahingehende Abwägung anhand der Umstände des Einzelfalls wird das Ber u- fungsgericht gegebenenfalls noch vorzunehmen haben. 3. Gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, das s das Bodengu t- achten der Klägerin keinen Anlass gab, von bestimmten Bodenverhältnissen für die Gründung auszugehen, wird es zu prüfen haben, wie die vertraglichen R e- gelungen für diesen Fall zu verstehen sind. 4. In dem vom Berufungsgericht abgesprochen en Betrag von 980.428,90 März 2007 geltend gemachte Finanzierungskosten von 5.834,96 einer Bodenplatte (19.491,24 (6.713 erlegung einer Heizung (1.296,75 vorgefunden worden waren, enthalten, die nicht daraus abgeleitet werden, dass sich die Bodenverhältnisse anders als aus dem Bodengutachten ersichtlich dargestellt haben. Eine sachliche Auseinanderse tzung mit diesen Ansprüchen ist dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Dies wird das Berufungsgericht nachzuholen haben. 24 25 - 12 - 5 . Die neue Verhandlung gibt dem Berufungsgericht schließlich Gel e- genheit, den Vortrag der Klägerin zu den weiteren Gründen der Ver zögerung zu berücksichtigen. Kniffka Safari Chabestari Halfmeier Kartzke Jurgeleit Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 07.07.2010 - 2 - 4 O 222/06 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 06.03.2012 - 3 U 196/10 - 26
Full & Egal Universal Law Academy