BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL VII ZR 193/10 Verkündet am: 6. September 2012 Seelinger - Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja BGB §§ 133 B, 157 C , 150 Abs. 2, § 242 Ba a) Erteilt der Auftraggeber in einem öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen den Zuschlag auf das Angebot des Bieters unter Herausnahme einzelner Leistungen, ohne dass dies in der Ausschreibung so vorgesehen ist, liegt darin gemäß § 150 Abs. 2 BGB die Ablehnung des Angebots verbunden mit einem neuen Angebot des Auftraggebers. b) Enthält das neue Angebot wegen der Verzögerung des Vergabeverfahrens eine neue Bauzeit und bringt der Auftraggeber eindeutig und klar zum Ausdruck, d ass er den Ve r- trag mit diesen Fristen zu dem angebotenen Preis bindend schließen will, kann es nicht dahin ausgelegt werden, der Zuschlag sei auf eine Leistung zur ausgeschriebenen Ba u- zeit erteilt worden (Fortführung von BGH, Urteile vom 22. Juli 2010 - VI I ZR 213/08, BGHZ 186, 295 und VII ZR 129/09, BauR 2010, 1929 = NZBau 2010, 628 = ZfBR 2010, 810; U r- teil vom 25. November 2010 - VII ZR 201/08, BauR 2011, 503 = NZBau 2011, 97 = ZfBR 2011, 235). c) Ein solches modifiziertes Angebot des Auftraggebers kann regelmäßig nicht dahin ausg e- legt werden, dass stillschweigend das Angebot unterbreitet wird, die Vergütung wegen dem Auftragnehmer infolge der Bauzeitänderung etwa entstehender Mehrkosten in A n- lehnung an die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VOB/B anzupassen. d) Ni mmt der Bieter das modifizierte Angebot an, muss er die Leistung in der neuen Bauzeit zu den vereinbarten Preisen erbringen. BGH, Urteil vom 6. September 2012 - VII ZR 193/10 - KG Berlin LG Berlin - 2 - Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m ündliche Verhandlung vom 12. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka , die Richterin Safari Chabestari , den Richter Dr. Eick, den Richter Kosziol und den Richter Dr. Kartzke für Recht erkannt: Die Revision der Klägerin gegen das Urteil d es 21. Zivilsenats des Kammergerichts vom 22. Oktober 2010 wird zurückgewiesen. Die Klägerin hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand : Die Klägerin fordert als Auftragnehmerin von der beklagten Bundesr e- publik Deut schland Mehrvergütung wegen erhöhter Kosten für die Beschaffung von Asphaltmischgut und Bodenmaterial aufgrund einer sich aus einem verz ö- gerten Vergabeve rfahren ergebenden Veränderung der Bauzeit sowie die E r- stattung damit im Zusammenhang stehender vorgeri chtlicher Anwaltskos ten . Die Klägerin unterbreitete der Beklagten nach öffentlicher Ausschreibung des Neubaus einer Teilstrecke der B 101n unter dem 17. November 2004 ein Vertragsangebot mit einer Angebotssumme von 7.113.491,35 ten sollten g emäß Ziffer 2 der B esonderen Vertragsbedingungen frühestens 14 Werktage nach Zuschlagserteilung begonnen werden und spätestens am 31. Mai 2006 beendet sein. Die ursprünglich bis 28. Februar 2005 laufende Z u- 1 2 - 3 - schlags - und Bindefrist wurde mehrfach einvernehml ich, zuletzt bis 15. Juni 2005, verlängert. An diesem Tag erteilte die Beklagte " auf Basis des Angebots " der Klägerin den Auftrag zu einer Auftragssumme von 6.524.718,61 . Die geänderte Auftragssumme resultiert unter anderem daraus, dass verschiedene Positionen de r ausgeschrieben und angebotenen Leistu n- g en nicht zur Ausführung kommen und eine Position gesondert beauftragt we r- den sollte. Das Auftragsschreiben hatte weiterh in folgenden Inhalt : "Da sich der Beginn der Ausführung nunmehr um 3,5 Monate ve r- schiebt, werden unter Hinweis auf § 6 Nr. 2 und Nr. 4 VOB/B und in Abweichung von Ziffer 2.3 der dem Angebot zugrundeliegenden B esonderen Vertragsbedingungen folgende Termine Vertragsb e- standteil: - Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme: 15.9.2006 - Die Beklagte forderte die Klägerin auf , umgehend die Zweitschrift des Auftragsschreibens mit ihrer Annahmebestätigung zurückzusenden . Dem kam die Klägerin am 24. Juni 2005 nac h. Die Klägerin hat die Arbeiten ausgeführt und mit 8.282.979,84 ab g e- rechnet. Streitig sind im Revisionsverfahren der Nachtrag Nr. 2 mit 643.526,25 24 mit 265.746,03 tmischgut. Hinsichtlich des Nac h- trag s Nr. 2 macht die Klägerin geltend, infolge der Verschiebung des Baub e- ginns habe Bodenmaterial zugekauft werden müssen, das bei Einhaltung der ursprünglichen Zuschlagsfrist kostenlos zur Verfügung gestanden hätte. Mit Na chtrag Nr. 24 beansprucht die Klägerin Mehrkosten für eingebautes A s- phaltmischgut, weil es im Jahre 2006 zu einer drastischen Preissteigerung für Bindemittel und Zuschlagsstoffe gekommen sei und sie die ursprünglich auf der Grundlage der seinerzeitigen Mis chgutpreise kalkulierten Asphaltpreise infolge 3 4 - 4 - der zeitlichen Verschiebung des Herstellungszeitraums nicht habe aufrech t- erhalten können. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit der vom Senat zugelasse nen Revision verfolgt die Kl ä- gerin ihren Vergütungs - und Erstattungsanspruch in Höhe von 913.772,08 weiter. Entscheidungsgründe: Die Revision hat keinen Erfolg. I. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Klägerin stehe die mit Nachträgen Nr. 2 und Nr. 24 beanspruchte Mehrvergütung analog § 2 Nr. 5 VOB/B (2002) nicht zu. Die Beklagte habe das Angebot der Klägerin nicht unverändert ang e- nommen . Sie habe auch hinsichtlich der Bauzeit ein neues Angebot mit bindend festgelegten anderen Terminen abgegeben. Dies es Angebot habe die Klägerin ihrerseits angenommen. Dafür, dass eine bindende Festlegung der neuen Bauzeit gewollt sei, spreche sowohl d er Wortlaut des Zuschlagsschreibens als auch der Umstand, dass die Beklagte nicht nur eine Empfangsbes tätigung oder Auftragsbestät i- 5 6 7 8 9 - 5 - gung, sondern eine Annahmebestätigung erbeten habe. Auch die Berücksicht i- gung der Interessen der Parteien als den im Vergabeverfahren Beteiligten kö n- ne nicht zu einer anderen Auslegung führen. Die Beklagte habe der Klägerin dad urch, dass sie einige der ausgeschriebenen und angebotenen Teilleistu n- gen nicht beauftragt habe, ein abänderndes Angebot nach § 150 Abs. 2 BGB unterbreitet. Das Ziel des Vergabeverfahrens, der Vertragsschluss, habe schon deswegen nicht mehr sicher erreicht werden können. Es spreche deshalb nichts dafür, dass die Parteien dennoch im Rahmen des aufgrund des abgeänderten Angebots zustande gekommenen Vertrags die alten Vertragsfristen aus dem ursprünglichen Angebot der Klägerin hätten vereinbaren wollen. Da somit davon auszugehen sei, dass von der Beklagten eine abwe i- chende Ausführungszeit angeboten und diese von der Klägerin auch ang e- nommen worden sei, sei für die Annahme, dass die Parteien sich noch über die Anpassung der Vergütung verständigen müssten und mangels einer solchen Verständigung im Wege einer vertragsergänzenden Auslegung die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VOB/B heranzuziehen wären, kein Raum. II. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Bezahl ung der geltend gemachten Mehrkosten für die Beschaffung von Erdmaterial und auf eine Mehrvergütung im Hinblick auf bei dem Asphaltmischgut eingetretene Materialpreiserhöhungen nicht zu. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung der von den Pa r- te ien im Rahmen des Vergabeverfahrens abgegebenen Willenserklärungen ist 10 11 12 13 - 6 - revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Danach hat te die Klägerin die verei n- barte Leistung zu dem vereinbarten Preis innerhalb der neuen Bauzeit zu e r- bringen. Aus dem Umstand, dass die se Bauzeit von der ausgeschriebenen und von ihr angebotenen Bauzeit abwich, kann sie keinen Anspruch auf Mehrverg ü- tung herleiten. 1. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich Sache des Tatrichters. Dessen Auslegung unterliegt nur eine r eingeschränkten revis i- onsrechtlichen Überprüfung danach, ob Verstöße gegen gesetzliche Ausl e- gungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder die Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa wei l wesentliches Auslegungsmaterial unter Verstoß gegen Ve r- fahrensvorschriften außer Acht gelassen worden ist (BGH, Urteile vom 22. Juli 2010 VII ZR 129/09, BauR 2010, 1929 = NZBau 2010, 628 = ZfBR 2010, 810; vom 6. November 2009 - V ZR 63/09, MDR 2010, 22 8; vom 10. September 2009 - VII ZR 255/08, BauR 2009, 1908 = NZBau 2009, 781 = ZfBR 2010, 94). Derartige Verstöße sind dem Berufungsgericht nicht anzulasten. Das B e- rufungsgericht stellt zu Recht fest, dass die Beklagte das Angebot der Klägerin mit dem Zuschlagsschreiben vom 15. Juni 2006 nicht unverändert angeno m- men hat. Es liegt ein modifizierter Zuschlag gemäß § 150 Abs. 2 BGB vor, weil die Beklagte - wie erforderlich (BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - V II ZR 11/08, BGHZ 181, 4 7 Rn. 35) - ihren Willen, e inen vom Vertragsangebot der Klägerin bezüglich des Leistungsumfang s und des Ausführungszeitraums abweichenden Vertrag zu schließen, in dem Zuschlagsschreiben klar und unzweideutig zum Ausdruck gebracht hat. 14 15 - 7 - a) Die Klägerin hat der Beklagten die Ausführun g sämtlicher ausg e- schriebener Leistungen zu einem bestimmten Preis angeboten. Dieses Angebot hat die Beklagte nicht angenommen. Sie hat vielmehr in dem Zuschlagsschre i- ben ausdrücklich bestimmt, dass die i n Abschnitt 14 des Leistungsverzeichni s- ses ent halten e Sicht - /Blend schutzwand nicht zur Ausführung kommt mit der Folge, dass die für diese Leistung ausgeschriebenen und angebotenen Lei s- tungen mit einer Angebotssumme von 326.941,39 gilt für die für das Bereitstellen und Vorhalten e ines Baubüros des Auftragg e- bers ausgeschriebenen und angebotenen Positionen mit insgesamt 6.356,24 netto. Die Annahme nur eines Teils der angebotenen Leistungen zu einem ve r- änderten Preis ist jedenfalls dann eine Ablehnung des Angebots, wenn dies es die M öglichkeit einer Teilannahme zu bestimmten Preisen nicht vorsieht (vgl. Kapellmann/Messerschmidt - Planker, VOB, 3. Aufl., § 15 VOB/A Rn. 20 m.w.N.) . So liegt es hier. Die Möglichkeit einer Teilannahme zu bestimmten Preisen war weder in der Ausschreibung der Beklagten noch in dem Angebot der Klägerin vorgesehen. Stimmten somit das Angebot der Klägerin und die Annahmeerkl ä- rung der Beklagten nicht überein, so galt die Erklärung der Beklagten im Schreiben vom 15. Juni 2005 gemäß § 150 Abs. 2 BGB als neues Angebo t zum Vertragsschluss mit dem in diesem Schreiben vorgesehenen Inhalt. Denn auch das Zustandekommen eines Vertrages, der auf der Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung geschlossen wird, bestimmt sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 - VII ZR 141/03, BGHZ 162, 259, 269; Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08, BGHZ 186, 295 Rn. 15 m.w.N.) . b) Das Berufungsgericht geht rechtsfehlerfrei davon aus, dass das neue Angebot der Beklagten nicht nur hin sichtlich der Leistungen und der Preise von dem Angebot der Klägerin abwich, sondern auch hinsichtlich der Bauzeit. 16 17 - 8 - Danach wollte die Beklagte die Bauzeit nicht etwa unverbindlich vorschlagen, sondern verbindlich neu regeln. aa) Der Senat hat sich bere its ausführlich damit befasst, wie der Z u- schlag auf ein Angebot auszulegen ist, d er zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem die ausgeschriebenen und dementsprechend angebotenen Bauzeiten nicht mehr einzuhalten sind. Bei der Auslegung von Erklärungen im formalis ierten Vergabeverfahren ist zu berücksichtigen, dass diese regelmäßig so zu verst e- hen sind, dass sie im Einklang mit den vergaberechtlichen Bestimmungen st e- hen. Auch im Rahmen des für den modifizierten Zus chlag geltenden § 150 Abs. 2 BGB sind die Grundsätz e von Treu und Glauben anzuwenden. Sie e r- fordern, dass der Empfänger eines Vertragsangebots, wenn er von dem Ve r- tragswillen des Anbietenden abweichen will, dies in der Annahmeerklärung klar und unzweideutig zum Ausdruck bringt. Erklärt der Vertragspartner seinen vom Angebot abweichenden Vertragswillen nicht hinreichend deutlich, so kommt der Vertrag zu den Bedingungen des Angebot s zustande (BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11/08, BGHZ 181, 47 Rn. 35; U rteil vom 22. Juli 2010 VII ZR 213/08, aaO Rn. 19 ). Auf dieser Grundlage hat der Senat den Fall en t- schieden, dass der Zuschlag seinem Wortlaut nach unverändert erteilt worden ist. Dann ist der Zuschlag so zu verstehen, dass er sich auf die ausgeschrieb e- nen und angebotenen Fristen und Termine bezieht, sel bst dann, wenn sie w e- gen Zeitablaufs obsolet gew orden sind (BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 VII ZR 11/08, aaO Rn. 37). bb) Gleiches gilt für den Fall, dass in dem Zuschlagsschreiben zwar eine neue Bauzeit angesprochen wird, dieses jedoch nicht eindeutig zum Ausdruck bringt, dass der Vertrag nur zu veränderten zeitlichen Bedingungen geschlo s- sen werden soll. Der Senat hat hervorgehoben, dass der Auftraggeber sich im Zweifel vergabekonform verhalten will und dies nur möglich ist, wenn er den 18 19 - 9 - Zuschlag auf e in unverändertes Angebot abgibt . D aran habe er im Regelfall auch ein erhebliches Interesse, weil der Auftragnehmer sonst die Möglichkeit hätte, das nunmehr wegen der Veränderung der Bauzeit vom Auftraggeber a b- gegebene neue Angebot abzulehnen oder eine pre isliche Anpassung zu ve r- langen, was dann erneut als neues Vertragsangebot zu werten wäre. Auf diese Weise würde das Ziel des Vergabeverfahrens verfehlt. Der Zuschlag auf das unveränderte Angebot mit den wegen Zeitablaufs bereits obsolet gewordenen Fristen und Terminen sei die einzige Möglichkeit, das Vergabeverfahren sicher mit einem Vertragsschluss zu beenden (BGH, Urteil vom 22. Juli 2010 VII ZR 213/08, aaO Rn. 20; Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 129/09, BauR 2010, 1929 Rn. 27 = NZBau 2010, 628 = ZfB R 2010, 810 ). Der Senat hat auch darauf hingewiesen, dass an einem Zustand, der das Ergebnis des Vergabeve r- fahrens offen halte, niemand interessiert sein könne und dies tunlich st vermi e- den werden müsse ( BGH, Urteile vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08 und VI I ZR 129/09, jeweils aaO) . Auch ein Bieter müsse im Zweifel nicht damit rechnen, dass der Auftr aggeber gerade dieses Ergebnis durch eine veränderte Annahme des Angebots herbeiführe n wolle , mit der er sich zudem vergabewidrig verha l- ten würde. Der Senat hat deshalb die Erklärungen des Auftraggebers vergab e- konform als Vorschlag für eine neue Bauzeit ausgelegt, über die die Parteien im Rahmen des bestehenden Vertrages neu verhandeln müssten. Zugleich ist mit der Bauzeit auch der vertragliche Vergütungsanspruch anzupassen ( BGH, U r- teil vom 22. Juli 2010 VII ZR 213/08, aaO Rn. 25). Auf dieser G rundlage kann dem Auftragnehmer in An lehnung an die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VO B /B ein Anspruch auf Mehrvergütung zu stehen , wenn infolge der Bauzeitänderung Mehrkosten ents tanden sind . cc) Diese Erwägungen setzen voraus, dass die Erklärungen des Auftra g- gebers in seinem Zuschlag Spielraum für eine derartige Auslegung lassen. Voraussetzung dafür ist, dass der Auftraggeber nicht eindeutig und klar zum 20 - 10 - Ausdruck gebracht hat, dass er den Zuschlag nur mit den veränderten Bedi n- gungen in der Weise erteilen will, dass diese Vertragsbeststandteil werden . Dementsprechend hat der Senat in den genannten Fällen auch dargestellt , dass die jeweils abgegebenen Erklärungen in diesem Sinne n icht eindeutig sind. Das hat er beispielsweise daraus abgeleitet, dass Erklärungen abgegeben wurden, wonach der Vertrag mit dem Zuschlag verbindlich geschlossen sein sollte, was nicht möglich gewesen wäre, wenn der Zuschlag ein verändertes Angebot dargeste llt hätte ( BGH, Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08, aaO Rn. 16). Ähnlich liegt es, wenn der Auftrag zu den Bedingungen des Angebots " hiermit " erteilt wird und der Vertrag als mit dem Zuschlag s schreiben ge - schlossen bezeich net wird (BGH, Urteil vom 22 . Juli 2010 - VII ZR 129/09, aaO Rn. 21). Auch die Bitte um schriftliche Auftragsbestätigung legt das Vorliegen eines neuen Angebots nicht nahe, weil der Auftraggeber nach den Vergabevo r- schriften dann nicht eine Auftragsbestätigung, sondern eine unverzügli che Annah meerklärung fordern soll, § 28 Nr. 2 Abs. 2 VOB/A (BGH, Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08, aaO Rn. 17; Urteil vom 22. Juli 2010 VII ZR 129/09, aaO Rn. 23). dd) Für die vom Senat entwickelte interessengerechte Auslegung nicht eindeuti g als bindend zu verstehender Angaben zur neuen Bauzeit ist kein Raum, wenn sich aus dem Zuschlag klar und eindeutig ergibt, dass die neue Bauzeit Bestandteil des Vertrages werden soll . Das ist der Fall , wenn über die Bauzeit nicht mehr verhandelt werden s oll, der Auftraggeber sie also einseitig vorgeben will und er dem Auftragnehmer nur die Möglichkeit lässt, sie als Ve r- tragsbestandteil anzunehmen oder das so geänderte Angebot - eventuell ve r- bunden mit einem eigenen Vorschlag - abzulehnen. Denn dann fehlt es eben daran, dass die Erklärungen auch als unverbindliches Verhandlungsangebot für den Fall zu verstehen sein können , dass der Vertrag zur ausgeschriebenen und angebotenen Bauzeit geschlossen wird . Ob eine Erklärung im Zuschlag sschre i- 21 - 11 - ben in dieser Weise verstanden werden muss, hat der Tatrichter unter Berüc k- sichtigung aller Umstände durch Auslegung zu ermitteln. Dabei wird er sich auch von den bereits dargestellten Erwägungen leiten lassen müssen, dass vom Auftraggeber im Zwei fe l ein vergabekonformes und interessengerechtes Verhalten zu erwarten ist . Das bedeutet jedoch nicht, dass bei einem klaren und eindeutigen Willen zu einer veränderten Annahme das damit abgegebene neue Angebot nicht so ausgelegt werden kann, dass sich der Auftraggeber möglic h- erweise nicht vergabekonform verhält und damit unter Umständen auch gegen seine Interessen und die Interessen des Auftragnehmers die Angaben zur Ba u- zeit als bindend verstanden wissen will. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz, dass der Auftraggeber sich stets ver gabekonform verhält. Rechtlich ist es mö g- lich, dass der Auftraggeber unter Verstoß gegen das Nachverhandlungsverbot einen Zuschlag unter veränderten Bedingungen erteilt und damit ein neues A n- gebot im Sinne de s § 150 Abs. 2 BGB abgibt. Diese Erklärung ist, wie das B e- r u fungsgericht richtig entschieden hat, nicht gemäß § 134 BGB nichtig . U ng e- achtet der Frage inwieweit ein solches neue s Angebot in Widerspruch zu vergaberechtliche n Bestim mungen steht, ist es jedenfalls dann - wenn wie hier - keiner der unterle genen Bieter ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet hat , wirksam (vgl. BGH, Urteil vom 22. Februar 2005 - KZR 36/03, NZBau 2005, 530; OLG Jena, BauR 2008, 1452 ; OLG Celle, BauR 2006, 161 ; OLG Düsse l- dorf , NZBau 2004, 113 ; Weyand, Vergaberecht, 6. Ak tualisier ung 2012, § 15 VOB/A, Rn. 84 ; Pünder/Schellenberg/Nowak, Vergab e recht, 1. Aufl., § 114 GWB, Rn. 23, 24; Wag ner/Jürschik, VergabeR 2012, S. 401 , 406/407; Greb/Stenzel, NZBau 2012, 404 , 408; Poschmann, Vertragsänderungen unter dem Blickwinkel des Verga berech ts, S. 309 ). - 12 - ee) Die vom Senat aufgestellten Grundsätze hat das Berufungsgericht bei der Auslegung des Zuschlags vom 15. Juni 2005 nicht verkannt. Es hat in revisionsrechtlich nicht angreifbarer Weise den Zuschlag dahin ausgelegt, dass der Auftraggeber damit ein von ihm als bindend verstandenes Angebot zu einer neuen Bauzeit abgegeben hat. Dabei hat es sich zu Recht davon leiten lassen, dass der Wortlaut der Erklärung zur veränderten Bauzeit auf eine vertragliche Regelung hinzielt. Die Beklagte hat ausdr ücklich erwähnt, dass die neuen Te r- mine in Abweichung von Ziffer 2.3 der dem Angebot zugrundeliegenden B e- sonderen Vertragsbedingungen Vertragsbestandteil werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch darauf hingewiesen, dass die Beklagte von der Klägeri n im Zuschlagsschreiben nicht lediglich eine Empfangsbestätigung oder Au f- tragsbestätigung, sondern eine umgehende Annahmebestätigung erb eten hat. Dies entspricht der in § 28 Nr. 2 Abs. 2 VOB/A (2002) für den Fall vorgeseh e- nen Vorgehensweise, dass der Auftr aggeber das Angebot des Bieters mit Ä n- derungen annimmt. Zudem wird der Zuschlag nich t auf das Angebot, sondern nur " auf dessen Basis " erteilt und enthält bereits zu den angebotenen Leistu n- gen und Preisen erhebliche Einschränkungen. An dem Auslegungsergebni s des Berufungsgerichts ändert entgegen der Auffassung der Revision auch der U m- stand nichts, dass die Beklagte die auf die Verlängerung der Zuschlagsfrist b e- zogenen Sc hreiben der Klägerin vom 23. März und 27. April 2005 zum Ve r- tragsbestandteil erklärt hat. Daraus lässt sich im Hinblick auf die klare und ei n- deutige Bestimmung geänderter Ausführungsfristen als Vertragsbestandteil nicht ableiten, dass die Beklagte, zumindest was den Ausführungszeitraum b e- trifft, das Angebot der Klägerin unverändert annehmen wo llte. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden sind auch die Erwägungen d a- zu, dass die Beklagte das Ziel des Vergabeverfahrens, durch den Zuschlag zu einem sicheren Vertragsschluss zu kommen, ohnehin nicht erreichen konnte und deshalb eine interessenge rechte Auslegung dahin nicht in Betracht komme , 22 23 - 13 - die Angaben zur Bauzeit seien nur als unverbindliches Verhandlungsangebot zu verstehen. Der Revision ist zwar zuzugeben, dass der Auftraggeber das R i- siko einer Nichtannahme des hinsichtlich der Leistung und d er Preise verände r- ten Angebotes verringern kann, wenn er zur Bauzeit nur ein unverbindliches Verhandlungsangebot für den Fall abgibt, dass der Vertrag mit der ausg e- schriebenen Bauzeit geschlossen wird. Das ändert aber nichts daran, dass a n- gesichts der klar en und eindeutigen Formulierungen im Zuschlag ein solcher Wille nicht zutage tritt und deshalb die tatrichterliche Auslegung revisionsrech t- lich nicht angreifbar ist. 2. Das Angebot der Beklagten räumt der Klägerin keine Möglichkeit ein, infolge der Ände rung der Bauzeit eine Anpassung des Preises zu verlangen. Es bietet die vom Auftragnehmer nunmehr eingeschränkt und zu zeitlich verände r- te n Bedingungen zu erbringende Bauleistung zu der im Zuschlag genannten Vergütung an. a) Der Senat hat bereits darau f hingewiesen, dass dem ursprünglichen, auf der Ausschreibung beruhenden Angebot de s Bieters kein Preisanpa s- sungsvorbehalt zu entnehmen ist (BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - V II ZR 11 /08 , BGHZ 181, 47 Rn. 18 ff.). Darauf wird Bezug genommen. Ausschreibung un d Angebot können nicht dahin verstanden werden, dass sie stillschweigende R e- gelungen für noch völlig ungewisse Verzögerungen enthalten. Auch den Erkl ä- rungen der Klägerin, der Verlängerung der Bindefrist zuzustimmen, können ke i- ne Aussagen dazu entnommen wer den, was vertraglich zu gelten hat, wenn die Ausführungsfristen der Ausschreibung und des Angebots nicht mehr eingeha l- ten werden können (BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11 /08 , aaO Rn. 24 ff.). Zu erwägen ist deshalb allenfalls, ob das neue Angebot de r Bekla g- ten zur Bauzeit dahin auszulegen ist, dass der Klägerin stillschweigend ein Preisanpassungsvorbehalt eingeräumt wird. Das ist jedoch nicht der Fall. 24 25 - 14 - b) Treu und Glauben erfordern keine Auslegung dahin, dass die Beklagte mit der neuen Bauzeit gle ichzeitig stillschweigend das Angebot unterbreitet hat , die Vergütung wegen der Klägerin infolge der Bauzeitänderung etwa entst e- hender Mehrkosten in Anlehnung an die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VOB/B a n- zupassen . Allerdings ist für den öffentlichen Auftraggebe r das Interesse des Bieters offenkundig, eine Möglichkeit zu haben, diese eventuellen Mehrkosten geltend zu machen. Denn ohne diese Möglichkeit könnte es zu einer empfindl i- chen Störung des Gleichgewichts zwischen Leistung und Vergütung kommen. Der Auftragn ehmer kann jedoch nicht erwarten, dass der Auftraggeber ihm deshalb einen Preisanpassungsvorbehalt einräumen will. Denn der Auftra g- nehmer hat eine ausreichende, vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit, selbst für dieses Gleichgewicht zu sorgen. Es steht i h m fre i, das modifizierte Angebot des Auftraggebers, das von einem trotz Bauzeitveränderung unveränderten Preis ausgeht, abzulehnen. Er kann das neue Angebot des Auftraggebers auch se i- nerseits unter Änderungen, beispielsweise hinsichtlich einer Mehrvergütung weg en der geänderten Bauzeit, annehmen und damit dem Auftraggeber ein wiede rum geändertes Angebot gemäß § 150 Abs. 2 BGB unterbreiten. Es ist aber nicht einmal erforderlich, dass der Bieter bereits die sich aus der Bauzei t- verschiebung ergebenden geänderten - höheren - Preise angibt, wozu er unter Umständen in der ihm bis zur unverzüglichen Annahmeerklärung zur Verfügung stehenden Zeit nicht in der Lage ist. Ein wiederum geändertes Angebot kann er auch dahin unterbreiten, dass e s eine Verpflichtung des Auftragg ebers vorsieht, die Vergütung wegen ihm etwa infolge der Bauzeitänderung entstehende r Mehrkosten in Anlehnung an die Grundsätze des § 2 Nr. 5 VOB/B anzupassen . Mit diesen Möglichkeiten ist zwar nicht gewährleistet, dass der Bieter den Au f- trag erhält. Er is t jedoch ebenso wenig wie bei einer Aufhebung der Ausschre i- bung vertragsrechtlich davor geschützt, dass er den Auftrag nicht erhält. Einen Anspruch auf den Zuschlag hat er nicht ( BGH, Urteil vom 8. September 1998 26 - 15 - X ZR 48/97, BGHZ 139, 259; BGH, Urteil vo m 5. November 2002 X ZR 232/00, BauR 2003, 240 = NZBau 2003, 168 = ZfBR 2003, 194 ). Der Senat verkennt nicht, dass der Unternehmer in einem Fall, in dem der Auftraggeber möglicherweise sogar vergabe rechts widrig die neue Bauzeit unverhandelbar anbiete t, in Gefahr geraten kann, dieses Angebot unbedacht anzunehmen und ihm damit die Möglichkeit verschlossen ist, Nachforderungen wegen etwaiger Mehrkosten zu stellen, die durch die Bauzeitänderung bedingt sind. Der Unternehmer ist jedoch ausreichend dadurch geschützt, dass diese Möglichkeit nur dann besteht, wenn der Auftraggeber klar und eindeutig zum Ausdruck bringt, dass er eine neue Bauzeit anbietet. In einem solchen Fall muss der Unternehmer hinreichend gewarnt sein. Es ist dann von ihm zu erwa r- ten, das s er nunmehr seine Mehrkostenansprüche so anmeldet, dass sie Ve r- tragsbestandteil werden können. Hingegen hat der Auftraggeber häufig keinen Anlass, von sich aus eine Mehrvergütung zu erwägen, weil ihm die Kalkulation des Auftragnehmers nicht bekannt ist un d er deshalb nicht wissen muss, dass überhaupt Mehrkosten entstehen. Der Unternehmer kann auch nicht geltend machen, es sei schwierig einzuschätzen, ob der Zuschlag des Auftraggebers die geänderte Bauzeit eindeutig bindend oder nur als unverbindlichen Vo r- s chlag erwähne. Diese Schwierigkeiten sind allgemeiner vertragsrechtlicher Art und nötigen nicht zu einer besonderen Regelung zum Schutze des am Verg a- beverfahren beteiligten Unternehmers. Im Übrigen kann sich der Unternehmer ausreichend dadurch schützen, da ss er i m Zweifelsf a ll auf einem Vertrag s- schluss besteht, der ihm den Anspruch auf Vergütungsanpassung sicher g e- währt. c) Ein Preisanpassungsvorbehalt lässt sich schließlich auch nicht aus dem Wortlaut des Zuschlagsschreiben s vom 15. Juni 2005 entnehmen . 27 28 - 16 - aa) Derartiges lässt sich nicht daraus ableiten, dass die Beklagte den Zuschlag auf der Basis des An gebots der Klägerin erteilt und in dem Z u- schlagsschreiben die auf die Verlängerung der Zuschlagsfrist bezogenen Schreiben der Klägerin vom 23. März und 27. April 2005, mit denen das Ang e- bot der Klägerin nach Leistungsumfang und Fristen konserviert worden war (vgl. B G H , Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 129/09, aaO Rn . 18), ausdrücklich zum Vertragsbestandteil erklärt hat. Die Beklagte hat das Angebot de r Klägerin nur mit Änderungen angenommen. Sie hat die von der Klägerin angebotenen Preise für di e einzelnen Teilleistungen ihrem modifizierten Angebot zugrunde gelegt und daraus einen neuen Gesamtpreis ermittelt. Mit der Erteilung des Z u- schlags " auf der Ba sis des Angebots " und der Festlegung, dass das Angebot trotz Bindefristverlängerung fortbesteht, hat die Beklagte somit nur zum Au s- druck gebracht, ihr Angebot auf der Grundlage der von der Klägerin angebot e- nen Preise abzugeben . bb) Auch aus dem Umstand, dass die Beklagte im Hinblick auf die ve r- zögerte Vergabe in entsprechender Anwendung von § 6 Abs. 2 und 4 VOB/B eine Anpassung der Bauzeit vorgenom men hat, lässt sich eine Bereitschaft der Beklagten nicht ableiten, der Klägerin ei ne Mehrvergütung zuzugestehen, wenn sich infolge der Bauzeitveränderung die Grundlagen der von der Klägerin ang e- botenen Preise zu deren Ungunsten ändern sollten. Eine solche Erklärung kommt in dem Wortlaut des Zuschlagsschreibens nicht zum Ausdruck. 3. Die Klägerin hat mit der Unterzeichnung de r Zweitausfertigung des Zuschlagsschreibens vom 15. Juni 2005 das Angebot der Beklagten ohne jede Änderung angenommen. Die von der Klägerin geforderte Anpassung der Ve r- tragspreise nach de n vom Senat im Urteil vom 11. Mai 2009 (VII ZR 11/08, aaO) entwickelten Grundsätzen der ergänzenden Vertragsauslegung kommt bei diesem Sachverhalt mangels Regelungslücke im Vertrag nicht in Betracht. Die 29 30 31 - 17 - Parteien haben einen Vertrag mit den für die geänderte Bauzeit maßgeblichen T erminen und Fristen geschlossen und darin auch die für die auszuführenden Leistungen zu zahlende Vergütung geregelt. Mangels einer von der Klägerin zu beanspruchenden Mehrvergütung stehen ihr auch die für de ren Durchsetzung angefallenen außergerichtlic hen Rechtsanwaltskosten nicht zu. III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Kniffka Safari Chabestari Eick Kosziol Kartzke Vorinstanzen: LG Berlin, Entscheidung vom 06.10.2009 - 5 O 166/08 - KG Berlin, Entscheidung vom 22.10.2010 - 21 U 143/09 - 32 33
Full & Egal Universal Law Academy