BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL VII ZR 470/99 Verkündet am: 8. März 2001 Seelinger-Schardt Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGB §§ 271, 285 a) Der Unternehmer hat mit der Herstellung eines vertraglich geschuld e - ten Bauwerkes im Zweifel alsbald nach Vertragsschluß zu beginnen und sie in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen. b) Fordert der Besteller Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so muß der Unternehmer darlegen und beweisen, daß ihn an der nicht rech t - zeitigen Fertigstellung des Bauwerkes kein Verschulden trifft. BGH, Urteil vom 8. März 2001- VII ZR 470/99 - OLG Karlsruhe LG Konstanz - 2 - Der VII. Zivilsenat des Bundesg erichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Hausmann, Dr. Wiebel, Dr. Kniffka und Wendt für Recht erkannt: Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Oberlandesg e - richts Karlsruhe, 9. Zivilsenat in Freiburg, vom 24. September 1998 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Ber u - fungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kläger verlangt von der Beklagten Schadensersatz wegen Nichte r - füllung. Die Parteien schlossen am 16./28. Februar 1996 einen Kaufvertrag über eine noch zu errichtende Eigentumswohnung im Wohnpark B. in V. -S. Der Vertrag enthält keinen bestimmten Termin für die Fertigstellung. In den Allg e - meinen Verkaufbestimmungen (künftig: AVB) der Beklagten, die Vertragsg e - genstand sind, ist in § 2 Abs. 1 bestimmt, daß der Verkäufer sich verpflichtet, das Bauvorhaben unverzüglich zu erstellen. In einem dem Kläger vor Vertrag s - - 3 - schluß von der mit dem Vertrieb beauftragten C. -GmbH übergebenen Prospekt war als geplanter Fertigstellungstermin der 31. Dezember 1996 genannt. Anfang November 1996 teilte die den Kaufpreis finanzierende Bank dem Kläger mit, daß sie die erste Rate, die nach Beginn der Erdarbeiten fällig war, der Beklagten überwiesen habe. Nach Fertigstellung des Rohbaus zahlte sie Anfang März 1996 die zweite Rate. Am 3. April 1997 setzte der Kläger der B e - klagten zur Fertigstellung der Wohnung eine "Nachfrist" bis zum 23. April 1997 mit Ablehnungsandrohung. Auf das Schreiben der Beklagten vom 14. April 1997, mit dem sie die voraussichtliche Fertigstellung des Gebäudes zum 1. Juli 1997 ankündigte und für den Fall eines dringenden Bedarfs um Mitteilung bat, um die Wohnung möglicherweise vorher fertigzustellen, forderte der Kläger im Mai 1997 Schadensersatz. Der Kläger hat von der Beklagten Zahlung von 6.510,68 DM sowie Fre i - stellung von einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von 143.221 DM begehrt. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten ist die Klage abgewiesen worden. Hiergegen richtet sich die Revision des Kl ä - gers. Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen U r - teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. - 4 - I. Das Berufungsgericht verneint einen Anspruch des Klägers auf Sch a - densersatz wegen Nichterfüllung gemäß §§ 636, 326 BGB mit der Begründung, die Beklagte sei zum Zeitpunkt der Nachfristsetzung nicht im Verzug gewesen. Der Kläger hätte vortragen müssen, die Beklagte habe die Herstellung gemäß § 2 Abs. 1 AVB schuldhaft verzögert. Daran fehle es. Der Kläger habe vielmehr die Überweisungen seiner Bank vom 6. November 1996 und vom 11. März 1997 ohne Beanstandung zur Kenntnis genommen. Wäre er tatsächlich von einer Verpflichtung der Beklagten zur Fertigstellung Ende Dezember 1996 ausgegangen, hätte er bei Beginn der Erdarbeiten um den 6. November 1996 sofort remonstrieren und die entsprechenden Maßnahmen treffen müssen. Dies belege, daß auch der Kläger nicht von einem verbindlichen Fertigste l - lungstermin ausgegangen sei. II. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Leistung der B e - klagten war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts spätestens Ende Februar 1997 fällig. Die Frage, ob die Beklagte im Zeitpunkt der Nachfristse t - zung bereits im Verzug gewesen war, ist rechtlich ohne Bedeutung. 1. Stellt ein Unternehmer ein vertraglich geschuldetes Werk nicht rech t - zeitig her, so kann der Besteller im Falle des Verzugs des Unternehmers die Rechte aus § 326 Abs. 1 BGB geltend machen. An einer rechtzeitigen Herste l - lung fehlt es, wenn die für die Ablieferung bestimmte Frist überschritten und damit Fälligkeit eingetreten ist. Diese Frist kann sich aus der Parteivereinb a - rung oder aus den Umständen ergeben (§ 271 Abs. 1 BGB). Dazu sind der - 5 - Wortlaut des Vertrages und die Umstände des Einzelfalls, namentlich die der Gegenseite erkennbare wirtschaftliche Bedeutung an der Einhaltung einer Frist, zu würdigen (Staudinger/Peters, BGB, 13. Bearb. (2000) § 636 Rdn. 4). Im Zweifel hat der Unternehmer nach Vertragsschluß mit der Herstellung al s - bald zu beginnen und sie in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen (BGB -RGRK/Glanzmann, 12. Aufl. § 636 Rdn. 1). Dabei ist die für die Herste l - lung notwendige Zeit in Rechnung zu stellen. Mit Ablauf der angemessenen Fertigstellungsfrist tritt Fälligkeit ein. Alsdann kann eine mit der Ablehnungsa n - drohung verbundene Nachfristsetzung zugleich mit der Mahnung ausgespr o - chen werden (BGH, Urteile vom 10. Januar 1990 - VIII ZR 337/88, NJW -RR 1990, 442, 444; Urteil vom 17. Dezember 1996 - X ZR 74/95, NJW -RR 97, 622, 624). 2. Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht hinreichend beac h - tet. a) Die Parteien haben im Vertrag vom 16./28. Februar 1996 keine au s - drückliche Frist für die Fertigstellung der Wohnung vereinbart. Die Beklagte hat sich jedoch in § 2 Abs. 1 AVB zur unverzüglichen Herstellung verpflichtet. D a - nach hatte die Beklagte alsbald nach Vertragsschluß ohne schuldhaftes Z ö - gern mit dem Bau zu beginnen und ihn in angemessener Zeit zügig fertigz u - stellen. Für dieses Verständnis sprechen auch die ihr erkennbaren Umstände. Die Wohnungen sollten als Kapitalanlage errichtet werden. Die potentiellen Erwerber waren spätestens bei Vertragsschluß auf die Vorgabe eines mö g - lichst konkreten Zeitrahmens für die Fertigstellung angewiesen, um ihre Fina n - zierung danach ausrichten zu können. Nach dem bei Vertragsschluß gültigen Prospekt war zudem ein Fertigstellungstermin zum 31. Dezember 1996 in Au s - sicht genommen. Diesen Termin hätte die Beklagte, die für den Bau der Wo h - - 6 - nung etwa acht Monate (Anfang November 1996 bis Anfang Juli 1997) ben ö - tigte, nach Vertragsschluß bei zügiger Ausführung unschwer einhalten können. Ob der Beklagten nach den Umständen noch eine weitere Frist bis Ende F e - bruar 1997 zur Verfügung stand, wie das Landgericht meint, kann offenbleiben, da die Wohnung auch zu diesem Zeitpunkt nicht fertiggestellt war. b) Zu Unrecht legt das Berufungsgericht dem Kläger die Darlegungslast für eine schuldhafte Verzögerung seitens der Beklagten auf (§ 285 BGB; BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, BauR 1999, 645, 647 = ZfBR 1999, 188). Daß der Kläger die Zahlung der ersten und der zweiten Rate seiner Bank ohne Beanstandung zur Kenntnis genommen hat, ist, entgegen der Au f - fassung des Berufungsgerichts, unerheblich. Dieser Umstand läßt weder auf ein fehlendes Verschulden der Beklagten an dem verzögerten Baubeginn schließen noch die spätere Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung als tre u - widrig erscheinen. Ein Einverständnis des Klägers mit dem verspäteten Ba u - beginn stellt das Berufungsgericht nicht fest; hierfür ist auch nichts ersichtlich. c) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Kläger die Erfüllung des Vertrages nach dem 23. April 1997 abgelehnt. Er war aus Rechtsgründen nicht gehindert, in seinem Schreiben vom 3. April 1997 die Mahnung mit der Nachfristsetzung und der Ablehnungsandrohung zu verbi n - den. - 7 - III. Das angefochtene Urteil kann danach nicht bestehenbleiben; es ist au f - zuheben. Nach Zurückverweisung der Sache wird das Berufungsgericht der Beklagten zunächst Gelegenheit geben müssen, zu den Gründen des verz ö - gerten Baubeginns vorzutragen und sie unter Beweis zu stellen, sofern sie sich damit entlasten kann. Ullmann Hausmann Wiebel Kniffka Wendt
Full & Egal Universal Law Academy