BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESIX ZR 159/01 Verkündet am:22. Mai 2003Preuß,Justizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ:neinBGHR:ja BNotO § 19 Abs. 1; BGB § 249 EZum Schaden aus einer unrichtigen notariellen Auskunft über die Reichweite einerVollmacht zur Änderung der Teilungserklärung.BGH, Urteil vom 22. Mai 2003 - IX ZR 159/01 - OLG Frankfurt a.M. LG Kassel - 2 -Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlungvom 22. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Kreft und die RichterKirchhof, Dr. Fischer, Dr. Ganter und Kayserfür Recht erkannt:Auf die Revision des Beklagten und die Anschlußrevision desKlägers wird das Urteil des 15. Zivilsenats in Kassel des Oberlan-desgerichts Frankfurt am Main vom 31. Mai 2001 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an den4. Zivilsenat des Berufungsgerichts zurückverwiesen.Von Rechts wegenTatbestand: In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts planten der Kläger undseine Ehefrau die Errichtung einer aus drei Häusern - Gebäude A, B und C -bestehenden Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 14 Wohneinheiten,davon sechs im Gebäude B, auf einem fremden Grundstück. Dabei beabsich-tigten sie von Anfang an, falls baurechtlich zulässig, das Haus B nicht nur mitsechs, sondern mit acht Wohneinheiten zu erstellen. Zunächst wurden dieHäuser A und C gebaut, einige Wohneinheiten verkauft und entsprechende - 3 -Vormerkungen zugunsten der Erwerber in das Grundbuch eingetragen. An die-sen Vorgängen war nicht der Beklagte, sondern ein anderer Notar beteiligt.Am 25. September 1984 beglaubigte der verklagte Notar eine Teilungs-erklärung des ursprünglichen Grundstückseigentümers. Darin wurde dasGrundstück entsprechend der "kleineren Lösung" in Miteigentum und Sonder-eigentum aufgeteilt. Zugunsten der als Baubetreuerin tätigen Ehefrau des Klä-gers wurde eine Vollmacht erteilt, wonach sie berechtigt sein sollte, bei einerÄnderung der ideellen Miteigentumsanteile sowie des Sondereigentums denjeweiligen Eigentümer zu vertreten und u.a. die Teilungserklärung zu ändern.Auf ausdrücklichen Wunsch des Klägers und seiner Ehefrau wurde noch derZusatz angefügt: "dies gilt auch bei einer Veränderung der Anzahl der Wohn-einheiten". Nachdem in einem Musterprozeß vor dem Verwaltungsgericht ge-klärt worden war, daß das Grundstück baulich in größerem Umfang ausgenutztwerden durfte, stellten der Kläger und seine Ehefrau beim Bauamt den Antragauf Errichtung des Gebäudekomplexes B mit acht Wohneinheiten. Mit dieserveränderten Planung ging eine Vergrößerung des Baukörpers einher, ebensoeine Verlegung der Kfz-Stellplätze. Dem stimmte das Bauamt zu.Anschließend nahm der Kläger verschiedene Darlehen auf und begannmit der Errichtung des Gebäudes B. Im Dezember 1988 war der Rohbau fertig-gestellt, und die Ehefrau des Klägers erklärte entsprechend ihrer Vollmacht dieÄnderung der Teilungserklärung. Das Grundbuchamt vertrat die Ansicht, daßsämtliche Wohnungseigentümer an der Änderung mitwirken müßten. In derFolgezeit wurde auf Antrag des Wohnungseigentümers A. dem Kläger un-tersagt, die Bauarbeiten am Haus B fortzuführen. Die Rechtsmittel gegen dieabschlägige Entscheidung des Grundbuchamts sowie gegen die Baueinstel- - 4 -lung blieben erfolglos. Erst 1994 konnte eine Einigung der Miteigentümer er-reicht und das Bauvorhaben beendet werden.Der Kläger hat geltend gemacht, im Anschluß an den positiven Bescheiddes Bauamtes hätten er und seine Ehefrau im Mai oder Juni 1988 den Beklag-ten aufgesucht, hätten ihm die geänderten Pläne vorgelegt und ihn gebeten zuprüfen, ob auch die Teilungserklärung entsprechend geändert werden könne.Der Beklagte habe erklärt, daß keinerlei Bedenken bestünden und mit der Er-richtung des Gebäudes begonnen werden könne. Wenn er richtigerweise dar-auf aufmerksam gemacht hätte, daß die Änderungsvollmacht aus dem Jahre1984 nicht zu einer wirksamen Teilungserklärung führe, hätte er - Kläger - nichtmit den Bauarbeiten begonnen.Der Kläger nimmt den Beklagten auf Zahlung von Schadensersatz we-gen Zinsaufwendungen in der Zeit vom 1. Juni 1989 bis 19. April 1994 in An-spruch. Einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz wegen der Baukostenfür das Haus B in Höhe von 310.547,72 DM hat er, nachdem er das Haus fertigbauen konnte, einseitig für erledigt erklärt. Er verlangt darüber hinaus die Fest-stellung, daß der Beklagte verpflichtet ist, ihm sämtlichen weiteren Schaden zuersetzen, der ihm durch die fehlerhafte Belehrung entstanden ist bzw. künftigentstehen wird. Ein zugunsten des Klägers ergangenes Grundurteil des Land-gerichts hat das Berufungsgericht aufgehoben. Nach Zurückverweisung hatdas Landgericht die Klage abgewiesen. Dieses Urteil hatte ebenfalls keinenBestand. Vielmehr hat das Berufungsgericht nunmehr der Zahlungsklage imwesentlichen stattgegeben und in Höhe von 310.547,72 DM die Erledigung inder Hauptsache festgestellt. Dagegen richtet sich die Revision des Beklagten.Die Klage auf Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz weiteren Schadens - 5 -hat das Berufungsgericht abgewiesen. Insofern verfolgt der Kläger mit seinerAnschlußrevision sein Klagebegehren weiter.Entscheidungsgründe: A. Zur Revision des BeklagtenDas Rechtsmittel führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.I.Das Berufungsgericht hat ausgeführt, eine Haftung des Beklagten seibegründet, weil er - wie sich aus der glaubhaften Zeugenaussage der Ehefraudes Klägers ergebe - bei einem im Mai oder Juni 1988 mit dem Kläger unddessen Ehefrau geführten Gespräch fahrlässig seine Belehrungspflichten ver-letzt habe. Bei diesem Gespräch sei er auf die geplante Änderung des Baukör-pers des Hauses B aufmerksam gemacht worden. Er habe nicht auf dieSchwierigkeiten hingewiesen, die entstehen konnten, wenn diese Umplanungallein auf der Grundlage der in der früheren Teilungserklärung enthaltenenVollmacht durchgeführt wurde, vielmehr erklärt, das Bauvorhaben könne sodurchgeführt werden. Richtigerweise hätte der Beklagte empfehlen müssen,nicht vor Erteilung der Zustimmung durch die Wohnungseigentümer mit derErrichtung des Hauses B zu beginnen. Aufgrund der Vermutung beratungsge-rechten Verhaltens sei davon auszugehen, daß sich der Kläger daran gehaltenhätte. Zwar habe dieser für seine Schadensberechnung einen falschen Ansatz - 6 -gewählt, weil er verlange, so gestellt zu werden, wie wenn eine Bebauung mitacht Wohneinheiten von Anfang an möglich gewesen wäre. In Anwendung des§ 287 ZPO erscheine jedoch eine Schätzung angemessen, nach welcher derKläger einen Schaden in der geltend gemachten Höhe erlitten habe. Der Scha-densersatzanspruch sei weder durch ein Mitverschulden gemindert noch sei erverjährt.II.Diese Begründung hält einer rechtlichen Prüfung in wesentlichen Punk-ten nicht stand.1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte habe seine Amts-pflichten verletzt, wird von der Revision erfolgreich mit Verfahrensrügen ange-griffen.a) Entgegen der Ansicht der Revision entbehrt die Annahme einer Be-lehrungspflichtverletzung im Sommer des Jahres 1988 einer tragfähigenGrundlage allerdings nicht schon deshalb, weil bereits die der Baubetreuerinim Jahre 1984 erteilte Vollmacht einen Vorbehalt hinsichtlich der damals be-reits eingetragenen Vormerkungen enthielt. Daraus ergibt sich nicht, daß dieRechtslage, die der Umplanung entgegenstand, im Mai oder Juni 1988 demKläger und seiner Ehefrau als rechtlichen Laien bekannt war.Es erscheint nicht rechtsfehlerhaft, daß das Berufungsgericht sich nichtdavon hat überzeugen können, dem Kläger und seiner Ehefrau sei im Mai/Juni - 7 -1988 die Unmöglichkeit, eine Änderung der Teilungserklärung ohne Mitwirkungder Wohnungseigentümer zu bewirken, bereits bekannt gewesen. Mit demVortrag des Beklagten, spätestens seit der Beurkundung des Baubetreuungs-vertrages mit den Wohnungseigentümern A. und K. hätten der Klägerund dessen Ehefrau gewußt, daß aufgrund der Vollmacht in der Teilungserklä-rung eine spätere Änderung nicht durchsetzbar sei, hat sich das Berufungsge-richt befaßt. Insofern würdigt die Revision den Prozeßstoff nur anders als dasBerufungsgericht.b) Mit Recht rügt jedoch die Revision, die Feststellungen zu der haf-tungsbegründenden Amtspflichtverletzung des Beklagten im Mai oder Juni1988 seien nicht verfahrensfehlerfrei getroffen worden, weil das Berufungsge-richt unter Verstoß gegen § 398 Abs. 1 ZPO die Aussagen der beiden erstin-stanzlich als Zeugen vernommenen Wohnungseigentümer A. und K. anders gewürdigt habe als der Erstrichter, ohne die Zeugen selbst nochmalsanzuhören. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist der Beru-fungsrichter gehalten, eine im ersten Rechtszug durchgeführte Beweisaufnah-me zu wiederholen, wenn er aus ihr andere Schlüsse ziehen will als der Erst-richter (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 10. März 1998 - VI ZR 30/97, NJW 1998, 2222,2223). Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall vor.Das Berufungsgericht war aufgrund einer Gesamtwürdigung des Vor-trags der Parteien und der durchgeführten Beweisaufnahme, hierbei insbe-sondere der Aussage der Zeugin R. (Ehefrau des Klägers), davonüberzeugt, daß die Parteien im Mai oder Juni 1988 darüber gesprochen haben,ob die geänderte Planung mit Hilfe der der Ehefrau des Klägers erteilten Voll-macht verwirklicht werden könne, und daß der Beklagte hierbei seine notariel- - 8 -len Hinweis und Belehrungspflichten schuldhaft verletzt habe. Für dieGlaubwürdigkeit der Zeugin R. konnte von entscheidender Bedeutungsein, ob sie einen früheren - im Rahmen des Gesamtgeschehens nicht unwich-tigen - Vorgang zutreffend geschildert hatte. Die Zeugin hatte angegeben, beider Beurkundung der die Zeugen A. und K. betreffenden Baubetreu-ungsverträge im Jahre 1985 habe der Beklagte erklärt, daß zwar die Häuserder beiden Zeugen nicht verändert würden, wohl aber "das Haus B um ... zweiWohneinheiten erweitert werden" könne. Demgegenüber hatten die beiden an-deren Zeugen eidlich bekundet, der Beklagte habe damals - im Beisein derZeugin R. - gesagt, die Baukörper sämtlicher Häuser könnten nichtverändert werden; daran ändere auch die im Jahre 1984 der Baubetreuerinerteilte Vollmacht nichts. Nach Ansicht des Erstrichters schlossen diese beidenSchilderungen einander aus. Umstände, welche die Feststellung rechtfertigten,daß die Aussage der Zeugin R. zutreffend ist, die Aussagen der Zeu-gen A. und K. hingegen unzutreffend sind, hatte er nicht gesehen.Die Aussagen der beiden letztgenannten seien in sich widerspruchsfrei undplausibel. Demgegenüber hat das Berufungsgericht "durchgreifende Zweifel"geäußert, ob die Bekundung des nur vom Erstrichter gehörten Zeugen A. der Wahrheit entspricht. Den Zeugen K. hat das Berufungsgericht in die-sem Zusammenhang zwar nicht erwähnt. Da seine Aussage mit derjenigen desZeugen A. übereinstimmt, mußten sich die Zweifel aber gleichermaßenauch auf ihn beziehen.Durchgreifend ist ferner die Rüge, daß auch die Vernehmung der ZeuginS. geboten gewesen wäre. Die Zeugin war zu der Behauptung benanntworden, daß die Zeugin R. am 24. März 1985 nicht auf das Vorhabenhingewiesen habe, zusätzliche Wohnungen zu bauen. Die Zeugin R. - 9 -hatte das Gegenteil bekundet. Die Vernehmung der Zeugin S. war so-mit ebenfalls erforderlich, um die Glaubwürdigkeit der Zeugin R. ab-schließend zu beurteilen.2. Zudem rügt die Revision mit Erfolg, daß die Feststellungen zumSchaden nicht tragfähig sind.a) Daß der Schaden - wie die Revision meint -, schon längst eingetretengewesen sei, als der Beklagte in die Angelegenheit eingeschaltet wurde, istallerdings unzutreffend.Insoweit macht die Revision geltend, in seiner Eigenschaft als Notar seider Beklagte erstmals am 25. September 1984 mit der Sache befaßt worden.Bereits damals habe man erkannt, daß eine Änderung der Teilungserklärungnur mit Zustimmung der Erwerber, zu deren Gunsten Vormerkungen im Grund-buch eingetragen gewesen seien, möglich sein würde. Mit dieser Rüge wirdverkannt, daß der Kläger mit seiner Zahlungsklage lediglich einen Zinsschadengeltend macht, der ihm durch die im Jahre 1988 erfolgten Darlehensaufnahmenzwischen dem 1. Juni 1989 und dem 19. April 1994 entstanden sein soll. Nachdem Vorbringen des Klägers hat man diese Darlehen im Vertrauen auf die imSommer 1988 erteilte Zusage des Beklagten aufgenommen, die Teilungserklä-rung könne aufgrund der Vollmacht vom 25. September 1984 - also ohne Be-teiligung der Erwerber - geändert und das Bauvorhaben dementsprechenddurchgeführt werden.Bezieht man die in der Hauptsache erledigte Klage wegen der Bauko-sten mit ein, so ändert sich das Bild dadurch nicht wesentlich. Da die Bauar- - 10 -beiten am Haus B erst nach dem 21. September 1988 begonnen haben, kannvorher noch kein Schaden entstanden sein.b) Mit Recht rügt die Revision jedoch weiter, es sei nicht ersichtlich, wel-cher Schaden dem Kläger aus der angeblich im Sommer 1988 erteilten unrich-tigen Auskunft entstanden ist.aa) Zur Beantwortung der Frage, welchen Schaden eine Amtspflichtver-letzung zur Folge hat, ist zu prüfen, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtge-mäßem Verhalten genommen hätten und wie die Vermögenslage des Betroffe-nen sein würde, wenn der Notar nicht die Pflichtverletzung begangen, sondernpflichtgemäß gehandelt hätte (st. Rspr., vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 17. Januar2002 - IX ZR 266/00, WM 2002, 516). Diese Vermögenslage ist mit derjenigenzu vergleichen, die bei feststehender Amtspflichtverletzung tatsächlich ent-standen ist. Dabei ist ein Gesamtvermögensvergleich anzustellen (ständigeRechtsprechung, vgl. BGH, Urt. v. 6. Juli 2000 - IX ZR 88/98, WM 2000, 1808,1809; v. 9. November 2000 - IX ZR 310/99, ZNotP 2001, 76, 77).bb) Welche Belehrung der Beklagte pflichtgemäß hätte erteilen müssen,als er - wovon das Berufungsgericht ausgegangen ist - von dem Kläger im Maioder Juni 1988 angesprochen und gefragt worden ist, ob auf der Grundlage derfür die Zeugin R. erteilten Vollmacht die geplante Änderung des Bau-körpers des Hauses B vollzogen werden könne, ist dem Berufungsurteil nichteindeutig zu entnehmen. Einerseits hat das Berufungsgericht den Beklagten fürverpflichtet gehalten, den Kläger schon jetzt (und nicht erst am 22. Dezember1988) darüber zu belehren, daß "die Teilungserklärung ... wegen ihres Vollzu-ges im Grundbuch Schwierigkeiten begegnet und dieser Vollzug unter Um- - 11 -ständen überhaupt nicht möglich ist". Andererseits hat das Berufungsgerichtgemeint: "Vorliegend konnte die Empfehlung des Notars nur lauten, die Bau-ausführung nicht vor Einholung einer entsprechenden Zustimmungserklärungder anderen Wohnungseigentümer zu den geänderten Plänen zu beginnen. Ermußte sogar weitergehend darauf verweisen, daß ihm wie jedem anderen No-tar untersagt sei, eine einseitige Teilungserklärung der Zeugin R. zubeurkunden ... ."cc) Wie der Kläger auf die eine oder andere Belehrung reagiert hätte, istnicht festgestellt. Nach Sachlage kamen mindestens vier Handlungsalternati-ven in Betracht: Entweder hätte es der Kläger, in der Hoffnung, es werde schongut gehen, "darauf ankommen lassen" können und - ebenso wie er es tatsäch-lich getan hat - ohne Umschweife mit der Verwirklichung der "großen Lösung"beginnen können (1). Oder er hätte - wie später zur Schadensminderung mitErfolg durchgeführt - mit den anderen Wohnungseigentümern verhandeln undihnen die Zustimmung zur Änderung der Teilungserklärung "abkaufen" können(2). Statt dessen hätte er sich auch dazu entschließen können, das von demBeklagten aufgezeigte Risiko zu meiden, indem er das Haus B mit lediglichsechs Wohnungen (kleine Lösung) errichtete (3). Schließlich kommt noch inBetracht, daß er weil die kleine Lösung unwirtschaftlich war auf das HausB überhaupt verzichtete (4).dd) Nicht gefolgt werden kann der Ansicht der Revisionserwiderung, eskönne dahinstehen, wie sich der Kläger bei ordnungsgemäßer Belehrung ent-schieden hätte, weil der Zinsschaden geltend gemacht werde, der durch dieverzögerte Fertigstellung des Hauses B und den verspäteten Verkauf derWohnungen entstanden sei. Dabei wird der erstattungsfähige Schaden ver- - 12 -kannt. Dieser besteht nicht in der Differenz zwischen den tatsächlichen Auf-wendungen für die "große Lösung" und den geringeren Aufwendungen, dieentstanden wären, wenn der Kläger eben diese "große Lösung" ohne jede Ver-zögerung hätte verwirklichen können. Maßgeblich ist vielmehr der Unterschiedzwischen den tatsächlichen Aufwendungen für die "große Lösung" und denKosten derjenigen Lösung, welche der Kläger bei ordnungsgemäßer Belehrunggewählt hä) Das Berufungsgericht hat sich nur mit den Lösungsmöglichkeiten(1), (3) und (4) befaßt.Die Möglichkeit (1) hat es ausgeschieden, weil keine Anhaltspunkte da-für ersichtlich seien, daß der Kläger auch auf die Gefahr hin, die Zustimmungder anderen Wohnungseigentümer nicht zu erhalten, mit der Errichtung desHauses B mit acht Wohneinheiten begonnen hätte. Indes kann die Aussicht,zwei weitere Wohnungen gewinnbringend abzusetzen, für den Kläger von aus-schlaggebender Bedeutung gewesen sein. Nach seinem Vortrag ließen erst diebeiden zusätzlichen Wohnungen das Projekt wirtschaftlich sinnvoll erscheinen.Das hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Wenn der Kläger die Lö-sung (1) gewählt hätte, wäre die Vermögenslage dieselbe, wie sie sich aus der(unterstellt) fehlerhaften Belehrung ergeben hat. Ein Schaden läge dann nichtvor.Für den Fall, daß sich der Kläger für die Lösung (2) entschieden hätte,ist nicht auszuschließen, daß der Kläger damit Erfolg gehabt hätte. Da er sichspäter mit den anderen Wohnungseigentümern vergleichsweise geeinigt hatund daraufhin das Haus B mit acht Wohnungen hat fertigstellen können, er- - 13 -scheint es möglich, daß eine Einigung auch schon im Jahre 1988/89 - in einernoch nicht durch Prozesse belasteten Atmosphäre - hätte zustande kommenkönnen und den Kläger " billiger" gekommen wäre als der mit der Klage geltendgemachte Zinsschaden. Gegebenenfalls stünde dem Kläger nur die Differenzzu.Welche der beiden Varianten (3) und (4) der Kläger, falls der Beklagteihn richtig belehrt hätte, gewählt hätte, hat das Berufungsgericht offengelassen.Dessen Annahme, daß jeweils derselbe Schaden entstanden wäre, ist nichtnachvollziehbar. Wenn der Kläger die "kleine Lösung" gewählt, also das HausB mit nur 6 Wohnungen errichtet hätte, wäre der gesamte Verzögerungsscha-den nicht entstanden, der Kläger hätte allerdings auch keinen Gewinn aus derVermarktung der beiden zusätzlichen Wohnungen erzielt. Falls der Kläger dasHaus B überhaupt nicht errichtet hätte, wäre ebenfalls kein Verzögerungsscha-den entstanden, außerdem hätte er die Baukosten für das Haus B gespart; al-lerdings hätte er auf den gesamten Gewinn aus der Veräußerung der Einheitenim Haus B verzichten müssen. Da nicht festgestellt ist, wie die "Einnahmen-Ausgaben-Rechnung" des Klägers aussah, läßt sich nicht beurteilen, mit wel-cher Lösung der Kläger besser davongekommen wäre.ff) Da im Falle zutreffender notarieller Belehrung mehrere Handlungsal-ternativen offenstanden, die sämtlich mit Vor- und Nachteilen verbunden, somitzu gewichten und abzuwägen waren, greift - entgegen der Ansicht des Beru-fungsgerichts - die Vermutung beratungsgerechten Verhaltens nicht durch (st.Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 6. Juli 2000, aaO). - 14 -gg) Das Berufungsgericht konnte sich auch nicht mit einer Schadens-schätzung behelfen. Es steht schon nicht fest, wie der Kläger auf eine zutref-fende Belehrung reagiert hätte; somit fehlt für die der Schadensberechnungzugrundezulegende Differenzhypothese der Anknüpfungspunkt. Selbst wennfeststünde, welche der Möglichkeiten (2), (3) oder (4) der Kläger gewählt hätte- bei der Möglichkeit (1) scheidet, wie oben dargelegt, ein Schaden aus -, wäreeine Schätzung unzulässig, weil sie mangels greifbarer, vom Geschädigtenvorzutragender Anhaltspunkte völlig "in der Luft hinge" (BGHZ 91, 243, 256 f;BGH, Urt v. 26. November 1986 - VIII ZR 260/85, NJW 1987, 909, 910; vgl.ferner BGH, Urt. v. 25. Februar 1997 - VI ZR 101/96, NJW 1997, 1640, 1641).3. Vergeblich bleiben hingegen die Angriffe bezüglich des vom Beru-fungsgericht abgelehnten Mitverschuldens.Auf ein etwaiges Versäumnis des Klägers gegenüber dem Notar, der inden Jahren 1982 und 1983 die ersten Baubetreuungsverträge beurkundete,kann sich der Beklagte nicht berufen. Wenn diese Verträge deshalb ohne Än-derungsvollmacht abgeschlossen wurden, weil der Kläger seinerzeit nicht er-wähnte, daß er eine Änderung in Erwägung ziehe, war es im Jahre 1988 dieAufgabe des Beklagten, den Kläger zutreffend über die rechtlichen Konse-quenzen zu belehren.Die Revision vermag einen Verfahrensfehler auch insoweit nicht aufzu-zeigen, als der beweisbewehrten Behauptung des Beklagten, der Kläger undseine Ehefrau hätten bis Ende des Jahres 1988 hinein versichert, das Gebäu-de werde wie vorgesehen errichtet, nicht nachgegangen worden ist. Inwiefern - 15 -sich aus der behaupteten Tatsache ein Mitverschulden gegenüber dem Be-klagten ergibt, wird nicht deutlich.4. Die Annahme des Berufungsgerichts, der eingeklagte Anspruch seinicht verjährt, hält den Angriffen der Revision gleichfalls stand.a) Unzutreffend ist die Ansicht der Revision, aus der Aussage des Zeu-gen A. (vgl. oben 1 b) ergebe sich, daß der Kläger schon im Jahre 1985Kenntnis vom Schaden gehabt habe. Zum einen ist die angebliche Pflichtver-letzung erst im Sommer 1988 begangen worden (vgl. oben 1 a); zum anderenhat das Berufungsgericht den Schaden nicht in der - angeblich bereits im Jahre1985 zu Tage liegenden - Untauglichkeit der Änderungsvollmacht für den vor-gesehenen Zweck, sondern in der Zinsbelastung aufgrund der erst im Jahre1988 aufgenommenen Kredite gesehen.b) Die Revision vermag schließlich auch nicht mit der Ansicht durchzu-dringen, der Kläger habe spätestens am 15. oder 16. Dezember 1988 Kenntnisvom Schaden erhalten. Nach dem Vorbringen des Klägers hat dieser an demfraglichen Tag erstmals erfahren, daß der Rechtspfleger gegen die geänderteTeilungserklärung Bedenken äußerte. Das Berufungsgericht hat gemeint, imDezember 1988 sei es noch zweifelhaft gewesen, ob nicht doch - alsbald - eineZustimmung der Wohnungseigentümer würde herbeigeführt werden können.Es habe damit vorerst nur eine Vermögensgefährdung, aber noch kein Scha-den vorgelegen. Diese Ansicht kann die Revision nicht unter Hinweis daraufangreifen, an anderer Stelle habe das Berufungsgericht gemeint, ein Schadensei dem Kläger durch den Abschluß der Darlehensverträge - deren erster aufden 27. Juli/3. August 1988 zu datieren sei - entstanden. Damit hat das Beru- - 16 -fungsgericht nur zum Ausdruck gebracht, daß die Kreditaufnahme zum Scha-den geführt hat, nicht aber, daß der Schaden sogleich mit Abschluß des Kre-ditvertrages eingetreten ist. Verlangt - und zugesprochen - sind Zinsen aucherst ab dem 1. Juni 1989.c) Damit hat die am 18. Dezember 1991 eingegangene und dem Be-klagten am 7. Januar 1992 - mithin alsbald - zugestellte Klage die Verjährungrechtzeitig unterbrochen. Die damals erhobene Klage enthielt, da es sich umeine umfassende Feststellungsklage handelte, bereits das jetzige, erst am27. Februar 1992 in den Prozeß eingeführte Klagebegehren.5. Mit der allgemeinen Sachrüge ist auch die Feststellung der Erledi-gung angegriffen. Falls es an einer Amtspflichtverletzung fehlt, war der für er-ledigt erklärte Teil der Klage von Anfang an unbegründet.B. Zur Anschlußrevision des KlägersDie Anschlußrevision hat ebenfalls Erfolg.I.Das Berufungsgericht hat den Antrag auf Feststellung der Ersatzpflichtin bezug auf weitere Schäden für unzulässig gehalten. Soweit es um künftigeSchäden gehe, sei die Möglichkeit des Eintritts weiterer Schäden nicht darge- - 17 -tan. Hinsichtlich bereits entstandener Schäden sei dem Kläger eine Leistungs-klage zuzumuten.II.Beides hält den Angriffen der Anschlußrevision nicht stand.1. Ein Feststellungsinteresse bezüglich der Ersatzpflicht für Zukunfts-schäden kann nur verneint werden, wenn aus der Sicht des Klägers bei ver-ständiger Beurteilung kein Grund besteht, mit Spätfolgen wenigstens zu rech-nen (vgl. BGHZ 116, 60, 75 m.w.N.). Im vorliegenden Fall lag es bei Klageer-hebung (am 7. Januar 1992) nicht fern, daß das Ruhen der Bauarbeiten übereinen Zeitraum von mehr als vier Jahren (bis in das Jahr 1994 hinein) und diedadurch bedingte verzögerte Fertigstellung des Hauses B einen Schaden ver-ursachen würde, der über die anfallenden Zinsen hinausgeht. Beispielsweisewar an Mietausfälle zu denken. Eine Bezifferung war damals noch nicht mög-lich.2. Falls der Schaden inzwischen bezifferbar geworden sein sollte, wardeswegen kein Übergang von der Feststellungs- zur Leistungsklage erforder-lich (vgl. BGH, Urt. v. 30. März 1983 - VIII ZR 3/82, NJW 1984, 1552, 1554; v.4. Juni 1996 - VI ZR 123/95, NJW 1996, 2725, 2726). Weil der Kläger hinsicht-lich des Zinsschadens tatsächlich zur Leistungsklage übergegangen ist, mußteer hinsichtlich anderer Schadenspositionen nicht ebenso verfahren. Ein Fest-stellungsinteresse wird für den gesamten Anspruch selbst dann bejaht, wenndieser von Anfang an teilweise bezifferbar ist (BGH, Urt. v. 15. November 1977 - 18 -- VI ZR 101/76, NJW 1978, 210, insoweit in BGHZ 70, 39 n. abgedr.; v. 7. Juni1988 - IX ZR 278/87, NJW 1988, 3268; v. 21. Februar 1991 - III ZR 204/89,VersR 1991, 788 f). Ausnahmsweise ist dem Kläger ein Übergang zur Lei-stungsklage unter den Voraussetzungen zugemutet worden, daß lange vor Be-endigung der ersten Instanz die Schadensentwicklung abgeschlossen ist, derBeklagte deshalb den Übergang zur Leistungsklage anregt und dieser die Ent-scheidung nicht verzögert (BGH, Urt. v. 31. Januar 1952 - III ZR 131/51, LMZPO § 256 Nr. 5). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht nicht fest-gestellt. - 19 -C.Das Berufungsurteil ist deshalb aufzuheben (§ 564 ZPO a.F.). Die Sa-che ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie noch nicht zurEndentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Dabei macht der Se-nat von der Möglichkeit des § 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO a.F. Gebrauch.Das Berufungsgericht wird zumindest die Zeugen A. , K. , FrauS. und Frau R. vernehmen müssen, um sich über die Glaub-würdigkeit der zuletzt genannten Zeugin ein abschließendes Urteil bilden zukönnen. Falls es erneut zur Annahme gelangen sollte, daß der Beklagte seineAmtspflichten verletzt hat, wird das Berufungsgericht prüfen müssen, welcherSchaden daraus entstanden ist.Die Zurückverweisung gibt dem Berufungsgericht auch Gelegenheit,eine von der Revision aufgezeigte anderweitige Ersatzmöglichkeit des Klägerszu prüfen. Da der Zinsschaden ausgeblieben wäre, wenn die Einigung mit denanderen Wohnungseigentümern schneller - vor dem 1. Juni 1989 - herbeige-führt worden wäre, muß der Kläger die von dem Beklagten aufgezeigte Mög-lichkeit ausräumen, daß eine solche Einigung anfänglich an der unzutreffendenBeurteilung der Sach- und Rechtslage durch die Anwälte des Klägers im Ver-fahren gegen den Wohnungseigentümer A. versäumt worden ist. Zwar hatdas Berufungsgericht gemeint, der Beklagte sei "betreuend auf dem Gebietvorsorgender Rechtspflege im Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 1 BNotO tätig" ge-wesen. Gegebenenfalls wäre der Subsidiaritätsgrundsatz nicht anwendbar(§ 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO). Indes könnte die Annahme einer selbständigenBetreuungstätigkeit im Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 1 BNotO auf Bedenken sto- - 20 -ßen. Wenn die falsche Belehrung im Mai/Juni 1988 anläßlich eines Gesprächszur Vorbereitung des Beurkundungstermins vom 12. Dezember 1988 erfolgtsein sollte, wozu das Berufungsgericht geneigt hat, wäre sie Teil einer unselb-ständigen Betreuung gewesen, die nicht unter § 24 Abs. 1 Satz 1 BNotO fällt.KreftKirchhofFischerRichter am Bundes-gerichtshof Kayser istwegen urlaubsbedingterOrtsabwesenheit ver-hindert, seine Unterschriftbeizufügen.GanterKreft
Full & Egal Universal Law Academy