BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 197/97 Verkündet am: 25. Januar 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf di e mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das am 17. Oktober 1997 verkündete Urteil des 12. Zivilsenats des Hanseatischen Obe r - landesgerichts Hamburg im Kostenpunkt und insoweit aufgeh o - ben, wie die Beklagte unter Zurückweisung ihrer Berufungen g e - gen das Teilurteil des Landgerichts Hamburg vom 12. September 1996 und gegen das Schlußurteil des Landgerichts Hamburg vom 23. Januar 1997 zur Zahlung eines 25.608,62 DM nebst Zinsen übersteigenden Betrags verurteilt ist. Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit, auch zur En t - scheidung über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Werklohn für Fliesenarbeiten in den Sanitärräumen des Passagierschiffs "Queen Elizabeth II" in Anspruch, das im November/Dezember 1994 in H. auf der Werft B. AG überholt - 3 - wurde, und die die Beklagte als Subunternehmerin des Werftbetriebs bei der Klägerin in Auftrag gegeben hatte. Den Werkleistungen der Klägerin lagen d e - ren Angebot vom 22. November 1994 und die Auftragsbestätigung der B e - klagten vom folgenden Tag zugrunde. Unstreitig ist die Anwendung der VOB/B vereinbart worden. Die Fliesenarbeiten wurden während des Werftaufenthalts des Schiffs nicht fertiggestellt und waren teilweise mangelhaft. Während der Überführungsfahrt des Schiffs nach Southampton vom 13. bis 16. Dezember 1994 wurden von der Klägerin weitere Arbeiten durchgeführt. Eine Abnahme des Werks hat die Beklagte verweigert. Zu einer Durchführung weiterer Rest- und Nachbesserungsarbeiten ist es nicht mehr gekommen, nachdem die Re e - derei diese verweigert hat. Die Klägerin hat in erster Instanz zuletzt beantragt, die Beklagte zur A b - nahme der Arbeiten und zur Zahlung von 88.860,62 DM nebst Zinsen zu ve r - urteilen. Das Landgericht hat durch Teilurteil unter Abweisung der Klage w e - gen eines Teilbetrags von 252, - - DM die Beklagt e zur Zahlung von 68.608,62 DM nebst Zinsen verurteilt sowie durch Schlußurteil die weiterg e - hende Klage wie eine Widerklage der Beklagten abgewiesen und jeder der Parteien einen Teil der Kosten auferlegt. Die Beklagte hat gegen das Teilurteil wie gegen das Schlußurteil Berufung eingelegt, die Klägerin gegen das Schlußurteil. Das Berufungsgericht hat die Berufungsverfahren zur einheitl i - chen Verhandlung und Entscheidung verbunden. Die Klägerin hat im Ber u - fungsverfahren die Zahlung weiterer 20.000, - - DM nebst Zinsen begehrt; die Beklagte hat, u.a. gestützt auf verschiedene zur Aufrechnung gestellte Sch a - densersatzforderungen, weiterhin Klageabweisung beantragt sowie widerkl a - gend einen Betrag von 1.391,38 DM nebst Zinsen von der Klägerin verlangt. Das Berufungsgericht hat der Klägerin weitere 17.000, - - DM nebst Zinsen z u - - 4 - gesprochen und die Berufung der Klägerin im übrigen sowie die Berufung der Beklagten insgesamt zurückgewiesen und der Beklagten 29/30 der Kosten au f - erlegt. Mit ihrer Revision hat die Beklagte ihre in der Vorinstanz zuletzt g e - stellten Anträge weiterverfolgt. Der Senat hat das Rechtsmittel im Hinblick auf eine zur Aufrechnung gestellte Schadensersatzforderung in Höhe von 60.000, - - DM wegen an die Hauptunternehmerin gezahlter Vertragsstrafe nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als die Beklagte zur Zahlung von mehr als 25.608,62 DM nebst Zinsen verurteilt worden ist. Insoweit verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision hat, soweit der Senat sie zur Entscheidung a n - genommen hat, Erfolg. I. Nach der teilweisen Ablehnung der Annahme der Revision steht fest, daß die Klage jedenfalls in Höhe eines Teilbetrags von 25.608,62 DM begrü n - det ist, weil der Klägerin insoweit eine fällige Werklohnforderung zusteht, der die Beklagte Gegenforderungen nicht entgegensetzen kann. Es handelt sich um die geltend gemachte Klageforderung von 88.860,62 DM abzüglich der b e - reits in erster Instanz nicht zugesprochenen 252, - - DM sowie abzüglich der in zweiter Instanz nicht zugesprochenen 3.000, - - DM aus dem Teilbetrag von 20.000, - - DM, die Gegenstand des Schlußurteils des Landgerichts waren, s o - wie abzüglich der vom Berufungsgericht nicht berücksichtigten Aufrechnung s - forderung der Beklagten in Höhe von 60.000, - - DM aus der Weitergabe einer - 5 - Vertragsstrafe, die die B. AG gegenüber der Beklagten geltend gemacht hat. II. 1. Zugunsten der Revision ist davon auszugehen, daß aufrechenbare Schadensersatzansprüche der Beklagten wegen nicht rechtzeitiger Herstellung des Werks in Betracht kommen. Eine zunächst geltend gemachte Schaden s - position in Höhe von 54.500, - - DM verfolgt die Beklagte nicht weiter. 2. a) Zur aufrechnungsweisen Geltendmachung der von der Beklagten gegenüber der B. AG geschuldeten Vertragsstrafe in Höhe von 60.000, - - DM hat das Berufungsgericht in Anlehnung an eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden (NJW-RR 1997, 83) ausgeführt, eine Vertrag s - strafenabrede zwischen den Parteien ohne vertretbare Obergrenze wäre u n - wirksam gewesen. Von der Klägerin werde durch Abwälzung einer an einem ganz anderen Auftragsvolumen orientierten Vertragsstrafe eine solche von fast 70 % des Umfangs der Schlußrechnung gefordert; eine solche Weitergabe müsse zu einem nicht mehr kalkulierbaren Risiko beim Subunternehmer fü h - ren, während der Generalunternehmer risikolos Vertragsstrafen versprechen könnte. b) Dies greift die Revision mit Erfolg an. Sie verweist darauf, daß es vo r - liegend um Schadensersatz geht. Sie macht weiter geltend, daß auch eine b e - sondere Schadensanfälligkeit des Geschädigten den Schädiger nicht entlaste und daß die Nichtersatzfähigkeit von Schäden die Ausnahme bleiben müsse. c) Der Rüge kann der Erfolg schon deshalb nicht versagt bleiben, weil die Frage, ob eine derartige Vertragsstrafe auf den Schädiger abgewälzt we r - - 6 - den kann, inzwischen gegen die Auffassung des Berufungsgerichts höchs t - richterlich geklärt ist; der Senat sieht keinen Anlaß, hiervon abzuweichen. Wie der Bundesgerichtshof nach Erlaß des Berufungsurteils entschieden hat (Urt. v. 18.12.1997 - VII ZR 342/96, NJW 1998, 1493, 1494), kann ein Unternehmer, der wegen verzögerter Fertigstellung des Werks an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen hat, seinen Subunternehmer nach § 6 Nr. 6 VOB/B auf Schadensersatz in Anspruch nehmen, wenn die Verzögerung auf dessen schuldhafter Verletzung einer vertraglichen Pflicht beruht. Demnach schließt das Adäquanzprinzip eine Schadenszurechnung nur dann aus, wenn der Schadenseintritt außerhalb jeglicher Lebenserfahrung liegt, was bei der Ve r - einbarung einer Vertragsstrafe im Verhältnis des Auftraggebers mit dem Unte r - nehmer nicht der Fall ist. Der Subunternehmer ist insoweit auf die Geltendm a - chung eines etwaigen mitwirkenden Verschuldens des Unternehmers verwi e - sen. Diese Grundsätze haben auch im vorliegenden Fall zu gelten, in dem die Anwendung der VOB/B vereinbart ist . Mangels einschlägiger Feststellungen, aus denen sich Abweichendes ergeben könnte, ist für das Revisionsverfahren daher davon auszugehen, daß die Aufrechnung in Höhe von 60.000, - - DM durchgreifen kann. Damit kann das Berufungsurteil aber keinen Bestand haben, soweit die Verurteilung der B e - klagten über einen Betrag von 25.608,62 DM nebst Zinsen hinausgeht. 3. Die übrigen zur Aufrechnung gestellten Forderungen hat der Senat bereits mit dem Beschluß über die teilweise Nichtannahme der Revision als nicht durchgreifend beschieden. III. Demnach kann das angegriffene Urteil in dem sich aus der Entsche i - - 7 - dungsformel ergebenden Umfang keinen Bestand haben. Es ist daher insoweit aufzuheben und der Rechtsstreit ist insoweit an das Berufungsgericht zurüc k - zuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsve r - fahrens zu übertragen ist. Das Berufungsgericht wird bei erneuter Befassung auch Gelegenheit haben, sich mit dem von der Revision in der mündlichen Verhandlung angesprochenen Gesichtspunkt auseinanderzusetzen, wieweit die Klägerin der Aufrechnungsforderung insbesondere unter dem Gesicht s - punkt mitwirkenden Verschuldens entgegensetzen kann, daß die Beklagte sie vor Vertragsschluß und bei Durchführung der Arbeiten nicht oder nicht ausre i - chend auf wirtschaftliche Risiken hingewiesen habe. Rogge Jestaedt Melullis Scharen Keukenschrijver
Full & Egal Universal Law Academy