Mahkemesi : Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi : 26.03.2015
Numarası : 2012/14-2015/126
Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacı birleşen dosya davalıları ile birleşen dosya davalısı SS K.. Konut Yapı Kooperatifi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -
Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına ve özellikle davacı arsa sahibi inşaat yapım süresinin 30.06.2003 tarihine uzatılmasına ilişkin tutanağı imzalamadığı için kendisini bağlamaz ise de, hükme dayanak bilirkişi raporunda ilave inşaatın yapım süresini protekoldeki süre uzatımına uygun olacağının belirtilmiş olmasına böylece inşaatın teslim tarihinin 30.06.2003 olarak belirlenmesinde usulsüzlük bulunmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.115,43 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-birleşen dosya davalılarından, bakiye 4.472,63 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısından alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy