(818 S. K. m. 159/2)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Taraflar arasındaki uyuşmazlık 9.7.1996 tarihli inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı arsa sahibi inşaatın geç bitirilmesi sebebiyle oluşan alacağın tahsilini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 8. ve 22. maddelerinde kararlaştırılan günlük miktarlar cezai şart olarak kabul edilmiştir. Mahkemece de sözleşmedeki bu miktarların üzerinde talepte bulunulamayacağı görüşünden hareketle sonuca ulaşılmıştır. Oysa Borçlar Kanunu'nun 159/2. maddesi uyarınca alacaklı sözleşmede kararlaştırılan cezai şartı aşan zararını da borçludan talep edebilir.
Dava konusu olayda, davalının kusuruyla işin zamanında bitirilemediği anlaşılmaktadır. İşin gecikmesinde davacının kusuru bulunduğu ispatlanamamıştır. Bu durumda mahkemece 12.7.1999 ila 1.12.2000 dönemi için davacının cezai şartı aşan zararının mahallindeki rayiç kira üzerinden hesaplanması ve davalının ödemelerinin belirlenecek miktardan düşülerek davanın sonuçlandırılması gerekirken, sadece sözleşmedeki cezai şarta hükmedilmesi cezayı aşan miktarın reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda birinci bentte yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent uyarınca hükmün temyiz eden davacı Vakıf yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,10 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 23.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy