(818 S. K. m. 101)
Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, verilen sipariş üzerine müvekkilinin davalıya iki adet cihaz sattığını, cihazlardan birinin süresinde teslim edildiğini, diğerinin ise yurt dışındaki üretici firmadan kaynaklanan nedenlerle tesliminin yapılamadığını, davalının gönderdiği faks ile sözleşmeyi feshettiğini bildirerek teslimden ve bakiye bedel ödemekten kaçındığını belirterek 11.350 ABD Doları bakiye alacağın reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu cihazların teslimatının 7 hafta içerisinde yapılacağının bildirilmesi üzerine kesin siparişin verildiğini, cihazlardan birinin tesliminden sonra ödeme yaptıklarını, ikinci cihazın teslim edilmediği gibi teslim için bir tarih de verilmemesi nedeniyle cihazı satın almaktan vazgeçtiklerini ve cihazların birlikte kullanılmaları gerektiğini bildirerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre taraflar arasında iki adet menkul mal satışı hususunda sözleşme yapıldığı, mallardan birinin belirlenen 7 haftalık süre içinde davacı tarafça teslim edilmediği, cihazların birlikte kullanılmaları gerekip davacı satıcının teslimde temerrüde düştüğü, davalı alıcının sözleşmeyi tümüyle feshetmekte haklı olduğu, fesih bildiriminin davacıya ulaştığı, davacının bakiye bedelin tahsiline ilişkin talebinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 21.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy