MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı-karşı davalı vekili Av. ... ile davalı-karşı davacı vekili Av. ... ve şirket temsilcisi ... gelmiş olmakla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Dava kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca cezai şart alacağının tahsili amacıyla yapılan ... takibine vaki itirazın iptaline, karşı dava cezai şart, fazla ... bedeli alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemece itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile kısmen reddine, karşı davada cezai şart ve fazla ... bedeline ilişkin istemin kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
...-Yüklenici tarafından arsa sahibi aleyhine açılan ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/446 esas sayılı dava dosyasında yüklenici sözleşme gereği kendisine devredilmeyen bağımsız bölümlerin adına tescilini istemiştir.Eldeki davada ise aynı bağımsız bölümlerin süresinde ferağ verilmemesi nedeniyle cezai şart talep edilmektedir.Bu durumda aynı sözleşmeye dayalı aynı taraflar arasında görülen dava sonucunun bu davayı etkileyeceği açıktır.O nedenle her iki dosyanın birleştirilmesi gereğinin düşünülmemesi ya da tescil davası sonucunun beklenmemesi yerinde görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
...) Bozma nedenine göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili ... duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin birbirlerinden alınarak yekdiğerine verilmesine, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren ... gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy