MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/02/2013
NUMARASI : 2010/554-2013/46
Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 01.11.2013 gün ve 3425 Esas, 668 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekilerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
- KARAR -
Davacılar vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalı yüklenicinin inşaatı eksik, ayıplı ve gecikmeli teslim ettiğini ileri sürerek, eksik ve ayıplı iş bedeli ile cezai şartın tahsilini; ıslah dilekçesiyle de cezai şart yerine gecikme tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, eksik ve ayıplı iş olmadığını, arsanın davalıya geç teslim edildiğini bu nedenle gecikme olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 01.11.2013 tarih ve 3425 E., 6689 K. sayılı ilamıyla sair temyiz itirazları reddedilmek suretiyle işin süresinin 16.07.2006 tarihinde başladığı, ancak 23.07.2007 ila 12.12.2007 tarihleri arasındaki dönem için, sözü edilen ve arsa sahiplerinden kaynaklanan sebeple taşınmaza konulan ihtiyati tedbir kararı ve böylece taşınmazın hukuki ayıplı hale gelmesi nedeniyle, işin süresinin uzatılması gerektiği, mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle, yukarıda belirtilen dönemin, işin teslim edilmesi gereken süreye ilave edilmesi, buna göre gecikme süresinin yeniden belirlenerek, gecikme (kira) tazminatının hesaplatılması gerektiği belirtilerek, davalı yararına bozulmuştur.
Taraf vekilleri, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, 1,95'er TL harç ve takdiren 226,00'şar TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 22.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy