MAHKEMESİ : Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/05/2013
NUMARASI : 2012/453-2013/197
Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 20.06.2014 gün ve 3847 Esas, 4752 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi karşı davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı yüklenici şirket arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, müvekkillerine verilecek olan 1 numaralı daire ile 13 numaralı dükkanın 30.03.2011 tarihinde teslimi gerekirken 30.11.2011 tarihinde fiilen teslim edildiğini, davalının 30.03.2011 tarihinden 30.11.2011 tarihine kadar olan dönem için müvekkillerine kira tazminatını ödediğini, davalının iskân ruhsatını 13.04.2012 tarihinde alabildiğini, müvekkillerinin dükkanı fiilen teslim almasına rağmen iskân ruhsatı bulunmadığından kiraya veremediklerini, iskân ruhsatı alma işinin davalıya ait olduğunu ileri sürerek, 13 nolu dükkan için 30.11.2011 tarihinden 13.04.2012 tarihine kadar olan 4.000,00 TL kira tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.
Asıl davada davalı vekili, sözleşmenin 5. maddesinde, inşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren inşaat süresinin 20 ay olduğu, inşaatın 30.03.2011 tarihinde bitirilmez ise her ay için 800,00 TL kira bedelinin arsa sahiplerine ödeneceği ibaresine yer verildiğini, ilgili maddenin birinci cümlesi gereğince, inşaat ruhsatının alındığı 27.01.2011 tarihinden itibaren 20 aylık sürenin 27.09.2012 tarihinde dolduğunu, müvekkilinin ise bu süre dolmadan 13.04.2012 tarihinde iskân ruhsatını aldığını savunarak, davanın reddini istemiş; karşı davada, sözleşmenin 5. maddesinin birinci cümlesinde inşaat süresinin 20 ay olarak belirlenmesinden sonra, maddenin devamında teslim tarihinin 30.03.2012 olduğu yazılması gerekirken, 30.03.2011 olarak yazılmasının maddi hatadan kaynaklandığını, zira yapılması kararlaştırılan inşaatın sekiz ayda tamamlanmasının mümkün olmadığını ileri sürerek, sözleşmenin beşinci maddesinde yer alan 30.03.2011 ibaresinin 30.03.2012 olarak düzeltilmesini, inşaat süresinden önce teslim edildiği halde davacılara daha önce ödenmek zorunda kalan toplam 5.600,00 TL kira bedelinin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Karşı davada davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, 19.07.2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde, inşaat süresinin inşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 20 ay olduğunun belirtildiği, aynı maddede, ''Hiç bir mücbir sebep olmadan eğer müteahhit şirket inşaatı 30.03.2011 tarihinde bitirmez ise, bitirene kadar her geçen ay için 800,00 TL kira bedelini arsa sahiplerine ödeyecektir'' şeklinde ifade yer almış ise de bunun sehven yazıldığı, zira sözleşme tarihi baz alındığında dahi 30.03.2011 tarihinin 8 aylık bir süreye tekabül ettiği, inşaat süresinin 20 ay olduğu dikkate alındığında, bu sürede zaten kira tazminatı ödenmesi koşullarının oluşmayacağı, yapı kullanma izin belgesinin 13.04.2012 tarihinde alındığı, yapı ruhsatının 27.01.2011 tarihinde alındığı nazara alındığında inşaatın geç bitirilmesi durumunun söz konusu olmadığı, ayrıca karşılık dava yönünden davacı tarafın davalıdan 5.600,00 TL kira tazminatı aldığını kabul ettiği gerekçesiyle, asıl davanın reddine; karşı davanın kabulü ile sözleşmenin 5. maddesinde geçen 30.03.2011 tarihinin 30.03.2012 olarak düzeltilmesine, yersiz ödendiği anlaşılan 5.600,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline dair verilen karar, asıl davada davacılar- karşı davada davalılar vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 20.06.2014 tarih ve 3847 E., 4752 K. sayılı ilamıyla, taraflar arasındaki sözleşmenin ''İnşaat Süresi'' başlıklı 5. maddesi ilk paragrafı ''İnşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren inşaat süresi 20(yirmi) aydır" hükmünü; son paragrafı ise "Hiçbir mücbir sebep olmadan, eğer müteahhit şirket inşaatı 30.03.2011( Otuz Mart İkibinonbir) tarihinde bitirmez ise, bitirene kadar her geçen ay için 800,00 (sekizyüz) TL kira bedelini müteahhit şirket arsa sahiplerine ödeyecektir.'' hükmünü içermekte olduğu, somut olayda, dava konusu inşaatın yapı ruhsatının 27.01.2011 tarihinde alındığı, davacı arsa sahiplerine isabet eden dükkan ve dairelerin 30.11.2011 tarihinde fiilen teslim edildiği, yapı kullanma izin belgesinin 13.04.2012 tarihinde alındığı ve davalı yüklenici tarafından arsa sahiplerine dükkan ve daireleri için sözleşmede yazılı kira tazminatının başlangıç tarihi olan 30.03.2011 tarihi ile fiili teslim tarihi olan 30.11.2011 tarihi arasındaki süre için kira tazminatı ödendiğinin anlaşıldığı, sözleşmenin 5. maddesinin ilk paragrafındaki hüküm, inşaat süresiyle ilgili olup, son paragrafındaki hüküm ise, kira bedelinin başlangıç tarihini gösteren bir hüküm olup, davalı yüklenici tarafından anılan maddenin son paragrafındaki bu tarihe itibarla arsa sahiplerine kira bedeli ödendiğinin anlaşıldığı, asıl davada davacı arsa sahipleri fiili teslim tarihi ile iskân tarihi arasındaki sürede işyerini kiraya veremediklerini belirterek zarara uğradıklarını iddia etmiş iseler de, bu doğrultuda dosyaya herhangi bir delil ve belge sunamadıkları, bu durumda mahkemece asıl davanın kanıtlanamaması sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, aynı sonuca yazılı gerekçelerle varılması isabetsiz ise de, karar sonucu itibariyle doğru olduğundan asıl davada davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine; karşı davanın ise, sözleşme hükmünde yapılan maddi hatanın düzeltilmesi ile haksız yere ödenen kira kaybı bedelinin istirdadı istemine ilişkin olduğu, İİK'nın 72/7. madde hükmüne göre, borçlu gerçekte borçlu olmadığı bir parayı icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmış olması halinde bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde istirdat davası açabileceği, karşı dava tarihinde yürürlükte bulunan TBK'nın 78/1. maddesi "Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir." hükmünü içermekte olduğu, davalı yüklenicinin sözleşmenin 5. maddesinin son paragrafı uyarınca kendi iradesiyle davalı arsa sahiplerine kira bedeli ödemiş olup, karşı davalıların bir ihtarı, takibi ya da davası ile muhatap olmadan sözleşme hükmüne göre ödediği bu bedel, kendisini borçlu sanarak hata ile yapılmış bir ödemeye ilişkin olmadığından, bu bedelin istirdadını talep etmesinin mümkün olmadığı, öte yandan, mahkemenin tarafların noterde serbest iradesi ile yaptıkları, okuyarak imzaladıkları sözleşme hükümlerini uyuşmazlığın niteliğine göre tarafların iradesine uygun olarak yorumlaması gerekirken, sözleşmenin inşaat süresi ile ilgili 5. maddesinin sonuncu paragrafına müdahale etmesi ve tarafların iradesi .../...
yerine geçerek hüküm kurmasının doğru olmadığı, bu nedenle mahkemece, karşı davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisinin doğru olmadığı belirtilerek karşı davada davalılar yararına bozulmuştur.
Bu kez, karşı davada davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, karşı davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 08.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy