MAHKEMESİ: Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 19/12/2013
NUMARASI: 2011/457-2013/720
Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 03.11.2014 gün ve 1894 Esas, 6901 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı arasındaki gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği gecikme tazminatı, eksik ve ayıplı iş bedeli ile vergi, ceza ve diğer giderlerin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taleplerin zamanaşımına uğradığını, sözleşmenin 4. maddesi ile getirilmiş olan esneklik gereği hava şartlarının gözönünde bulundurulması gerektiğini, işin uzamasına davacıların bitmek tükenmek bilmeyen istekleri ve sözleşmedeki tadilat taleplerinin neden olduğunu, dairelerin teslim edildiğini, tarafların birbirlerini ibra ettiklerini, davacıların müvekkiline tapu devrini yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, sözleşmeye göre yüklenicinin en son 31.12.2009 tarihi itibariyle dükkan ve daireleri iskânı alınmış biçimde davacılara teslim etmesi gerekirken, 03.03.2011 tarihinde iskân ruhsatı alınıp teslim edildiği, eksik ve kusurlu işler bulunduğu, davalı tarafça gecikme tazminatına mahsuben ödeme yapıldığı savunulmasına rağmen ödemeye dair yazılı delil sunulmadığı, yemin teklifinin de davalı tarafça reddedildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar; Dairemizin 03.11.2014 tarih ve 1894 E., 6901 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Bu kez davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
.
Full & Egal Universal Law Academy