MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekilleleri, taraflar arasında 24.09.2009 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, yüklenicinin inşaatı bitiremediğini ve süresi içinde teslim edilmediğini ileri sürerek şimdilik 12.500er TL. kira kaybı alacağının faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmişler, davacı ... vekili ıslahla dava değerini yükseltmiştir.
Davalı ... vekili, yapı denetim firmasının yetkisinin bakanlıkça iptali üzerine yeni denetim firmasıyla anlaşma yapıldığını, bu süre zarfında inşaatın mühürlendiğini, bölgedeki yaz sezonunda inşaat yasağı uygulaması sebebiyle inşaata ara verilidğini, müvekkilinin gecikmede kusurunun bulunmadığını, inşaatın %95'inin bittiğini, müvekkilinin finans zorluğu yaşaması sebebiyle kat irtifakı kurulamadığını ve tapuların verilemediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ..., davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; yer tesliminin taraflarca düzenlenen tutanağa göre 25.09.2009 tarihi olduğu ve 12 aylık sürenin de 25.10.2009 tarihinde başladığı, sözleşmeye göre inşaatın 25.10.2010 tarihinde bitmesi gerektiği ancak inşaatın bitirilip iskan ruhsatının alınmadığı, davacıların gecikmeden dolayı istemlerinde haklı oldukları gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle temyiz edenin sıfatına göre, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...'in tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy