.....
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl davada davacı vekilli, davacı ile davalı arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ek olarak düzenlenen 30.12.2008 tarihli ek sözleşmeye göre davalının geciken her ay için 600,00 TL. kira tazminatı ödemeyi kabul ettiğini, teslimin gecikmesi nedeni ile takip tarihine kadar olan alacak işin başlatılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davada ise takip tarihi ile birleşen dava tarihi arasındaki dönem için kira tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı ile yapılan 21.06.2007 tarihli asıl sözleşmede kira tazminatına ilişkin bir hüküm bulunmadığını, ek sözleşmenin davalı şirketi bağlamayacağını, şirket sorumlusu ve ortağı tarafından atılmadığını, inşaatın iskana hazır olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre ..... alınan rapor uyarınca 30.12.2008 tarihli ek sözleşmenin şirket yetkilisi olan ...’ın el ürünü olduğu, inşaatın süresinde bitirilmediği, yapı kullanma izni alınması için gereken tarihin 21.12.2009 olduğu gerekçesi ile asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, asıl ve birleşen davada davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy